在流程化的今天,我们在生活或工作里经常会做的一件事情就是写申请书。申请书是从文章的写作目的和中心主题入手,使文章的中心思想得到清晰深刻的表达。你知道怎么写出一篇合格的申请书吗?小编现在向你推荐申请农村公路申请书4篇,可能你会喜欢,欢迎分享。
交通局村道办:
澌波乡香炉村村道公路建设被列入20XX年国家补助建设项目,经交通局交通建〔20XX〕42号文件设计及预算的.批复后,工程于20XX年12月1日开工,于20XX年5月10日竣工,完成块石基础及砼路面浇筑工程6.3公里。根据甲、乙双方合同之规定,该工程现已全部完工。工程已达到了村道路通畅公路标准,澌波乡人民政府于20XX年5月19日组织初验小组,对该路进行了竣工验收,验收认为,该路严格按照了交通局《关于村道路建设施工设计及预算批复》文件的要求进行的施工,各项工程基本符合要求,质量合格,现请求县交通局村道办对该路进行竣工验收。
妥否,请批示。
XX
XXXX年XX月XX日
尊敬的XX领导:
金沙镇上演村是革命老区基点村,全村辖区面积19800亩。其中耕地978亩,山地14311亩,总户数215户,人口803人。该村村部至126县道总长2公里,于20XX年12月10日动工铺设水泥路面,村部至深坑段长500米、宽6米。20XX年4月21日动工深坑延伸至电瓷厂段硬化路面长1000米、宽6米,总投资60万元,于20XX年6月30日竣工,请求贵局予以验收。
特此请示。
XX
XXXX年XX月XX日
市交通局:
根据万农建办[20XX]36号文件给溪口乡下达农村公路建设任务是:溪口乡后坝沟村通达工程1.9公里泥结碎石路面。为全面加强公路建设领导,溪口乡成立了由乡长任组长,其他班子成员及乡干部为成员的领导小组,设立工程指挥部,具体组织实施公路建设工作。后坝沟村成立相应的公路建设领导机构,负责田地、山林的调整、庄稼损失补偿和质量监督、施工安全管理。并制定了相应措施,责任到人,确保公路建设工程全面完成。该工程于20XX年5月动工,10月全面完成建设任务,总投入28余万元。现申请万源市交通局对该路组织验收。
溪口乡人民政府
20XX年XX月XX日
交通局村道办:
澌波乡香炉村村道公路建设被列入20XX年国家补助建设项目,经交通局交通建〔20XX〕42号文件设计及预算的批复后,工程于20XX年12月1日开工,于20XX年5月10日竣工,完成块石基础及砼路面浇筑工程6.3公里。根据甲、乙双方合同之规定,该工程现已全部完工。工程已达到了村道路通畅公路标准,澌波乡人民政府于20XX年5月19日组织初验小组,对该路进行了竣工验收,验收认为,该路严格按照了交通局《关于村道路建设施工设计及预算批复》文件的要求进行的施工,各项工程基本符合要求,质量合格,现请求县交通局村道办对该路进行竣工验收。
市交通局:
根据万农建办36号文件给溪口乡下达农村公路建设任务是:溪口乡后坝沟村通达工程1.9公里泥结碎石路面。为全面加强公路建设领导,溪口乡成立了由乡长任组长,其他班子成员及乡干部为成员的领导小组,设立工程指挥部,具体组织实施公路建设工作。后坝沟村成立相应的公路建设领导机构,负责田地、山林的调整、庄稼损失补偿和质量监督、施工安全管理。并制定了相应措施,责任到人,确保公路建设工程全面完成。该工程于20XX年5月动工,10月全面完成建设任务,总投入28余万元。现申请万源市交通局对该路组织验收。
在数字时代媒体不断发展的今天,我们的工作或生活与申请书紧密相关。申请书应该注重自身请求的理由,并且将其写清楚。想要让申请书写得漂亮,我们欢迎您来到我们的网站,我们为您提供最新最全面的内容。
首先本人很感谢您在百忙之中详阅此申请,自本人刚毕业以来一直在XX公司担当前台文员,鉴于现在的工作环境和工作职责以及工作范围,本人希望在原有的底薪上增加500元。
本人刚毕业所以从来也不敢跟公司提出加薪的要求,但是到现在我不得不提出。
第一:我的工资实在太低,比在公司所有文员的工资都要低。
第二:是本人现在的工作范围和工作强度在不断加大,而工资还是在原来的位置上。
第三:本人工作环境比总厂的要艰苦,不说别的,就是想吃水果还得等一个星期去布吉街才可以买到。
第四:总厂职员都是住的职员宿舍,而我在达成住的是七人一间,而且是住在马路旁边,没有哪个晚上不是听着车子的声音入睡的,有时候吵得实在无法睡着。
自去年5月我有幸进入公司以来,近1年了。始终抱着“公司是我家,繁荣靠大家”的信念以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去,一直认认真真、兢兢业业地对待我的每项工作,力求把工作做得尽善尽美,不敢有丝毫懈怠之心,为公司的发展做出了自己应尽的责任,与公司共同进步共同发展。在提高个人工作技术经验的同时,有幸为公司添砖加瓦略尽绵力,此实为我的荣幸。
所有这些都是与领导的关心和重视人才培养是密不可分的,我为能成为**公司的一员而感到庆幸。在这段共同成长的岁月里,我对公司的领导及同事产生了深厚的感情,我喜欢公司的工作氛围,喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时,他们也给予了我更多。更感谢领导对我的栽培和帮助,我非常的信任你们。
随着公司的业务不断发展扩大,我个人的能力也在不断的提升和进步,解决问题的效率越来越高,同时工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。
您知道这次公司搬家,新机房的数据库搭建、排除故障、测试备份与恢复、检查数据库运行状态从最初的需求规划、方案设计、沟通、实施、验收、测试等原因常常使得我不得不牺牲休息时间加班加点到深夜甚至到凌晨二、三点,如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了,毕―竞任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。
在竭尽全力完成工作的同时我还不断探索更好的工作方法,有效地提高了工作效率,降低了工作成本,从而增加了收益。
同时我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市,无论是经济还是消费水平在全国都是名列前茅,而且目前的社会经济和物价已呈通货膨胀的趋势。在这种形势下,现有的工资水平已显得很单薄了。
鉴于以上因素,为了能更好地为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,特此向您提出加薪申请,申请从xx年6月开始工资提升到8000元/月。
人追求的目标越高,他的才能就发展的越快,才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确的激励手段和考核标准,员工的素质、能力高低、做多做少、做好做坏拿的都是一样的工资,那对他们来说,为工作付出的满腔热情、牺牲的休息时间和身体健康是不公平和不值得的。
我相信对于有一定能力和执行力的员工,老板是不会吝啬的,使之能够解除后顾之忧,安心为企服业务。
如果您认为我现在的工作内容及质量还未能达到这个薪金标准,我诚恳地希望您能提出宝贵的意见或建议,让我今后有一个努力的方向和目标,在提升自己能力的同时将工作做的更好,向更高的目标迈进。
尊敬的领导:
您好!本人×××,今年28岁,中共党员,来自××省××县;很高兴能于今年05月24日有幸进入××公司有缘相逢,我目前就职于东部华侨城项目部担任司机职务已有三个月整,随着公司的不断发展壮大,我个人的能力也在不断的提升和进步;从最初的陌生到熟悉、表面到深层、接受到掌握、了解到悟透,这段共同成长的岁月里,我学到了很多、认识了很多、掌握了很多,感谢公司领导对我的栽培和信任!
目前我的工作范围除了经常往返天麓三区、六区、七区、八区、大侠谷集装箱酒店运送材料,接送工人以外,还经常进出公司、三晶玻璃厂、水围新村五金店接受项目负责人和仓管员的工作安排等。针对现如今东部华侨城车辆管理制度的更加严格要求,载人载物都得照章执行,由此以来我的工作量已逐渐加强,致使经常抽空吃饭,抽空休息,经常工作到很晚。尽管这样,但我在工作期间,几乎都能满足和成全每一项用车,尽量做到节约时间、提高效率;从来没有在工作和生活中带来任何个人情绪和负面影响。在开车中也没有出现任何大小交通事故和道路违章记录。
“人追求的目标越高,才力就发展的越快!”,我也希望能够在公司体现和争取更大的价值。因为我还年轻,自高中毕业后,就参加省级机动车驾驶学校严格考核通过,如今已有九年安全驾驶年限,参加中国电子信息产业部电子商务专业培训,参加国家行政机关公文处理实施办法培训,四年政府公文编辑、书写会议材料、文件整档、行政司机、商务司机工作经验,加入中国共产党,北京奥运会志愿者行动计划参与者;基于对公司的热爱和对领导的信任,鉴于现在的工作职责范围和工作强度,我恳请希望能将目前的试用期工资2500元(在原基础上增加500元)。
如果公司领导认为我现在的工作内容及质量还未能达到要求,我诚恳的希望公司能提出意见或建议,让我今后有一个明确的努力方向和目标,在提升自己能力的同时将工作做的更好,从而能使我向更高的目标迈进。
请您放心,如果公司领导不予考虑,我仍然会像以前一样,用积极的、认真负责的心态去做好每一件事,不会因此而怠慢工作,我相信这是我的知识和修养要求我应该做到的。
时光荏苒,我来公司已半年有余,在此期间,随着公司的不断发展,我个人的能力也随之不断地提升,感谢公司领导的栽培,也感谢同事们给予的帮助。在半年多的工作中,我一直认认真真的对待每项工作,力求把工作做得尽善尽美,其中参与并完成的主要工作有:
(1)入职以来公司所有图纸的绘制;
(2)整理绘制公司家具CAD图库:
(4)和***一起,制作小汤山-联通学院的标书。作为职场新人,我有很多不足,有些事考虑不周,不合规矩,但我保证,我一定尽最大努力做到最好,不会让同样的错误出现第二次。
随着公司业务的不断发展,以及人事方面的调动,我的工作内容增加了不少,具体如下:
(1)丈量家具,出图,做报价;
(2)图纸、报价客户都认同之后,跟工厂联系,下单;
(3)确认生产图和合同,并签字回传;
(4)适时了解家具生产进度,确保送货时间;
(5)整理家具签收单,协商送货时间,了解每次送货的情况;
此外,北京这个城市,消费水平已位居前列,但物价仍在上涨,种种原因下,现有的工资显得有些单薄。
鉴于以上因素,为了能更好地为公司效力,也为了自身得到更好的发展,特此向您提出加薪申请,申请从****年*月开始工资增涨到****元/月。提出这样的薪金要求,并不是居功自傲,只是我相信,付出就会有回报。
如果您觉得我现在的工作内容、态度和能力还未达到这个薪金标准,望您能提出宝贵的建议和意见,让我今后有一个努力的方向,在提升自己能力的同时将工作做得更好。
尊敬的公司领导:
一转眼来公司工作2年了,感谢公司重视,为我提供了这么好的工作环境和工作机会,我为能遇到公司里有您这样的领导和同事而感到高兴。在工作中我学到了很多新的知识,下班后我也在不断的提高自己的业务知识,为公司的发展做出了自己应尽的责任。
刚进公司时,我做行政出纳工作,工作内容是收款、付款、购办公用品、办理易制毒购买证、认证发票、开据发票、登记日记账等。随着公司的业务更新,我的工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。除以前的工作不变外,须与往来单位对账,做公司内部账、公司社保的相关事宜、易制毒的相关工作 。由于产品品种多,库存账也相对繁琐,供应商增多,单据增多。等原因常常使得我中午不能吃饭,有时还需加班才能做完工作。如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了,毕竞任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。相信这些情况您应该很了解。在竭尽全力完成工作的同时我还不断探索更好的工作方法,有效地提高了工作效率,降低了工作成本,从而增加了收益。
同时,现在物价飞涨,消费水平大大提高,现有的工资水平已显得很单薄了。我现在每月含保险的工资是2550元,现在缴纳社保的基数涨到了20xx元,每月扣除保险后,我的工资只有1600多元,维持基本生活都有困难。
不想当将军的厨师不是好裁缝,不想升职加薪的员工不是好员工。有了追求,员工的才力才能得到发展,才能为企业创造更大的价值。鉴于以
上因素,为了能更好地为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,特此向您提出加薪申请。
期望公司领导能考虑我的申请,衷心的感谢
尊敬的领导:
您好!冒昧打扰您的宝贵时间,请恕原凉!但肯请您看完我的这份申请书。 我叫海君,设备工艺部油漆工艺员。我于20xx年5月有幸加入了公司,到至今已有一年半了。随着公司的发展,我个人的能力也在这里得到了很大的提升和进步。在这段共同成长的岁月里,我把公司当成了自己的家,我对同事们产生了浓厚的感情,同事们给予了我很大的帮助和支持,我非常感谢公司对我的栽培和帮助。
一年多以来我勤奋好学,工作兢兢业业,在工艺方面积累了很多宝贵的经验。我的职位是油漆工艺员,每天都会去油漆涂刷现场指导生产,想方设法的提高生产效率。在这一年多的工作时间里,现场突发的事情我都会及时的去和相应工作人员沟通,准确、快速的拿出解决方案并执行,每次都能很好的达到预期标准。在此期间我还编制了油漆作业指导书、主板架装配作业指导书、防火涂料作业指导书、屋顶岩棉铺设作业指导书,为公司的标准化生产做出了很大的`贡献。现在公司内部关于工艺方面的工作我都能高效、准确、快捷的完成,如编制材料清单、工艺卡编制、图纸校对、图纸分解、工装设计等等。这些都是公司领导辛苦栽培的结果,我很感谢你们!
人追求的目标越高,他的潜能发展越快,有句话叫做“下重赏必有勇夫”,这样,员工才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确激励手段,和考核标准,员工的素质高低,做多做少,做好做坏都只是拿没有竞争力的工资。对他们来说,为工作付出的满腔热情,牺牲休息时间和身体健康来说是不公平和不值得的。现在我的工资是2600元左右,随着物质生活的提高,物价飞涨,现在的工资已经不能支持我的生活。(由于很多原因,现在在外租的房子,工资已经不能够支付房租与生活费用,有的时间还需要向家人伸手要钱)。我是大学生面试进入公司,岗位工资没有其余的工艺员高,但现在我的技术与其余的工艺员不相上下,在某些方面有可能比他们的技术还要高!所以特提出加薪申请,以期得到领导对本人工作成绩的肯定和鼓励,更是对未来工作积极性的激励。
以上是我的这两年来的工作成绩和对公司的建议。如果公司认为我还未能达到加薪要求。我诚恳的请您能提出宝贵意见或建议。让我今后有一个努力的方向目标。在提升自己能力的同时将工作做得的更好。
加薪不是目的,只是希望让我们做得更好!
尊敬的:
您好!
经过时间的磨练,将近一年的工作接触,今日我正式向公司提出申请董事长助理职位!
我于xx年xx月xx日起成为我公司员工,来到公司是我人生的重大转折。也是我人生的一种机遇,更是一种挑战。根据公司的需要,目前担任人事专员一职。自进公司以来,我从开始的对工作业务的陌生、概念的模糊,到渐渐的深入了解;从对工作的茫然,有压力到此刻的习惯、适应、胜任。每个阶段的不一样的感受与体会,让我的人生观有了不一样的看法和理解。我很欣赏公司的人性化管理,的为人艺术,宽松融洽的工作氛围和团结务实的文化底蕴,尤其是的关心和同事的热情帮忙,让我很快完成了工作主角的转变。
随着我公司的不断发展壮大,我个人的本事虽然还不是很强,但正在不断的提升和提高。也很想借此平台能够更快的学到更多的知识使自我的本事得到更多的锻炼!在这段共同成长的岁月里,我对公司产生了深厚的感情,喜欢公司的工作氛围,喜欢公司的每一个伙伴,更崇拜公司能有一位英明的在前面带领着我们前进,我也坚信公司必须会有辉煌的发展。我很感激公司一向对我的栽培和帮忙,基于对公司的热爱和对的信任及渴望得到更多锻炼,鉴于此刻的工作强度,我期望能进一步向董事长助理这个职位发展俗话说:良禽择木而栖!不想当将军的兵就不是好兵。在那里我不说自我工作做的如何好、工作态度怎样样,只因为您是我的,这些您也十分了解。我坚信:只要付出,就会有收获!如果此次申请得到认同,供给我一个更高的平台,我会不负众望,发挥自身优势,用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造更多有利的价值。
如果公司认为我此刻的工作资料及质量还未能到达升职的要求,我诚恳的期望您能提出诚肯的意见或提议,让我今后有一个努力的方向和目标,在提升自我本事的同时将工作做的更好,争取下一轮的晋升。
也请您放心,如果公司不予研究,我仍然会像以前一样,用进取的、认真负责的态度去做好每一件事,不会所以怠慢工作,因为我深知自我的本事还待提高。
申请人:xx
xx年xx月xx日
尊敬的领导:
您好!
随着我公司的不断发展壮大,我个人的能力也在不断的提升和进步。这段共同成长的岁月里,我对公司的同事们产生了深厚的感情,我喜欢公司的企业文化,喜欢公司的工作氛围。
本人任电子部采购一职工作已近两年,我感谢公司领导对我进入和鑫两年多的栽培和帮助,我非常的信任你们。基于对公司的热爱和对领导的信任,鉴于现在的工作职责范围和工作强度,现请公司结合实际工作情况考虑调整本人薪酬。
人追求的目标越高,他的才力就发展的越快,才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确的激励手段和考核标准,员工的素质高低、做多做少、做好做坏都只是拿基本工资,那对他们来说,为工作付出的满腔热情、牺牲的休息时间和身体健康来说是不公平和不值得的。
我相信,只要付出,就会有收获!
期待您的答复!
申请人:
日期:
尊敬的领导:
您好!冒昧打扰您的宝贵时间,请恕原凉!但肯请您看完我的这份申请书。
我于两年多来我勤奋好学,工作兢兢业业,在激光雕切也积累了一定的宝贵的经验。同时也培训了一些新来同事,提升他们的设备操作并提高他们工作技能。同时我还学会了一些开料设备操作,并且能熟练的运用,如推台锯,锣铣机、脚踏锣机、平刨机,吸塑机等。熟悉开料、钉板、雕刻、打磨、抛光、热弯、粘接工艺。工作之余,我还自学了计算机软件,如autocad、coreldraw、potoshop、pro/e等软件,并且能熟练运用在工作中,并取得了良好解决问题。目前公司员工离职人员太大,工作忙的时候有时顶两个人的工作,压抑上有了明显的增大。近几年,广东的经济有了进一步的`发展,物质上涨太大,消费高,且我的
工作能力、与同行业的技术人员的待遇差异太大。到目前为止我的薪资待遇只涨了几十元,这些问题确实影响了我的日常工作。在这种形势下,我现在的待遇水平显得有些单薄。已经成为我限制发展最主要因素之一。
为了能为公司效力,也为了能得到更好自身的发展,希望公司能够基于对内的公司员工手册公平性,对外具有竞争力的待遇制定政策,为我加薪。
人追求的目标越高,他的潜能发展越快,有句话叫做“下重赏必有勇夫”,这样,员工才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确激励手段,和考核标准。员工的素质高低,做多做少。做好做坏都只是拿没有竞争力的工资。对他们来说,为工作付出的满腔热情。牺牲休息时间和身体健康来说是不公平和不值得的。
以上是我的这两年来的工作成绩和对公司的建议。如果公司认为我还未能达到加薪要求。我诚恳的请您能提出宝贵意见或建议。让我今后有一个努力的方向目标。在提升自己能力的同时将工作做得的更好。
申请人:xx
xx年xx月xx日
尊敬的领导:
我xx年出生,已经xx岁了,有近9年的工作经验,工作热情、主动,办事效率高,可如今在我们公司还只是是CII级别的小顾问。每每想起,汗流浃背,愧对老婆孩子。
近来我常思考、反省如下问题:
1、是不是我工作能力差?不是。请问与我合作过的同事,PM。他们最有发言权。如晏彬,李述波,周新平等人。
2、是不是我不够敬业呢,不善于团队合作呢?。不是,大家都乐意跟我合作。PM都乐意邀请我一起上项目。
3、是不是我们公司对顾问要求高,像我这样的顾问还不够水平做高级顾问呢?也不是,我们公司部分高级顾问的专业水平,综合素质其实比我低。
我想来想去,实在想不出不被升职的理由。参考我们公司其它高级顾问的能力,我不应该只升一级,应该连升二级,升到SII级才对。关于薪水,请参考当前行情和我们公司的实际情况。
很多人都说,升职加薪要靠跳槽,但是,我喜欢我们公司的环境,我喜欢我们公司的同事和领导,打死我都不想跳槽。怎么办呢!!只有请老板给我升职加薪了。
谢谢领导在百忙中看我的邮件,不管如何,我将更加努力工作。
此致
敬礼!
申请人:xxx
日期:20xx年xx月xx日
尊敬的xx领导:
您好!
我于领导也是看在眼里的。
鉴于现在的工作量加大以及我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市,无论是在经济还是消费水平在全国都是名列前茅。在这种形势下,现有的工资水平显得有些单薄,已经成为限制我自身发展的最主要因素之一,这是其一,其二,在公司的几年时间内,我一直希望可以得到更大的发展空间,对自己的能力可以有更深层入的提升,但公司都未予以理会,这点我很失望。对于一个老员工的我来说,如果她的工作量加大,而薪金却和新员工的一样,这点是无法理解的。郑重说明一点的是公司领导的.居然一直未兑现,着实让我有些憋屈。作为一个一诺千金还是有必要的。也许我做的还不够令公司领导满意,也许我还需要努力锻炼,但我希望领导能给我肯定的回答和建议。另外一点需要说明的是我也不想在公司人员不具备的情况下提出这样种要求,在此情况下提出实属于无奈,望公司领导理解。
为了能更好的为公司效力,也为了我能够安安心心的工作,使自身能得到更好的发展,特此向公司领导提出加薪申请。申请工资为在原有工资的基础上上升3%,其它不变。
当然加薪不是目的,只是希望我做的工作与努力成正比。
此致
申请人:xx
xx年xx月xx日
尊敬的x总、x经理、x经理:
时间过得很快,来到 企业工作,转眼已一年有余。亲眼看着我们 公司这一年一步步走过的脚印,看到这一年的变化和发展,真的非常高兴。
作为工作的企业,这一年中,公司各方面的工作有了一个整体的提升,培训部的工作走上正轨,行政部的工作不断系统化、科学化,营销部的业绩有增无减,制作部的工作持续规范化,都是在朝良性方向发展,这一切真是一个令人欣慰的成绩。
作为个人,自入职 公司以来,感受到公司对职员最真诚的关怀和培养,受到几位领导的器重、关怀和帮助,都铭记于心,也会在未来的工作中再接再励努力进取,不断发展自己,为企业作出更大的贡献。
目前企业处在极需快速发展阶段,有很多需要完善的地方。人最重要的是思维,是意识,在这点上对本企业各方面的客观要求和思维意识,本员工应该算是积极的、特别要求进步的同志,也随时随地在向各位同事宣扬贯彻各种进步思想,期望他们可以同样进步,以厂为家,有主人翁精神,为我们 企业的发展扩大潜力。其实最重要是大家的思
尊敬的领导:
我是零售部商品专员xxx,自x年x月x日到公司入职至今已有x年。这x年里,我从一个对商品知识完全不了解,到此刻能熟知商品大部分业务,能在与同事、终端及相关部门的沟通协调下完成各项日常工作;我明白这些都是公司给予的不错平台,离不开同事们的帮忙协助,更离不开领导的栽培教育。
当初接触到这个岗位,以为不就是给终端补发货品,负责新品上柜及销售跟踪,这有何难,随着接触的越来越深才感到并没自我想象的容易。商品专员,它是一个服务型的岗位,能说是各终端的后勤保障,既然是后勤就要求重视细节,这一点我深有体会。例如门店补货,有时某款货品的其中一个尺码门店仓库已经足够,但门店补货人员没注意到而多补,这是不允许出现的,一开始我从未留意过这一点,直到发现门店货品的某个尺码数量增多,而门店又未及时销售出库,造成库存积压,这才意识到这一小细节。因此我立刻提醒门店,并且在日常终端补货也留意起这一点。
有人说商品专员这个岗位十分简单,我觉得不是这样。去年,xx店开业,由于终端POS系统因为一些因素迟迟未能用,十来天的销售业绩只能记在手工单上,直到POS系统能用,店长把之前的业绩在系统里输进了同一天。由于新店,不但仅是店员,连店长也是招聘过来,她们对系统很不熟,加上输单量多和相互没打好招呼,最终好几个人轮流输单,导致超多单子重复,而她们也未在每一单后面备注相应日期,最终财务发现系统业绩与迪索店汇到公司的款额严重对不上。最终让xx店把十来天的.手工单寄到公司,我则把系统业绩清零,对着手工单把每一天的销售一单一单的手工输入Excel表格,应对着上百个货号,真的让人眼花,一不留神就会输错一个数字,但最终还是成功输完,确定每一天的业绩都与汇款额对上,才一一导入系统。
这期间,我很不想去理这些很乱的单子,因为它会导致工作量的增大和时光浪费;但此刻身在岗位,又怎能不管呢。最终我还是仔细输完单子,把业绩调整好。毕竟,每个人都会犯错。因此坚持、不怕辛劳又是我从这一岗位学到的。
鉴于此刻的工作职责范围和工作强度的增多,期望公司领导能认真思考从x月x日开始将我个人工资提升至3000元;如提升,我将会更加全力以赴,反之,我也不会放下,继续努力。
尊敬的领导:
您好!
冒昧打扰您的宝贵时间,请恕原凉!但肯请您看完我的这份申请书。
我于20xx年xx月有幸加入了公司,到至今已有两年多。随着公司两年多的发展,我个人的能力也在这里得到了不断的提升和进步。在这段共同成长的岁月里。我把公司当成了自己的家,我对同事们产生了浓厚的感情,同事们给予了我即大的帮助和支持,我感谢公司对我的栽培和帮助。
两年多来我勤奋好学,工作兢兢业业,在xx上也积累了一定的宝贵的经验。同时也培训了一些新来同事,提升他们的工作技能。同时我还学会了一些xx并且能熟练的运用。目前公司员工离职人员太多,工作忙的时候有时顶两个人的工作,压抑上有了明显的增大。近几年本地经济有了进一步的发展,物质上涨太大,消费高,且我的工作能力、与同行业的技术人员的待遇差异太大。到目前为止我的薪资待遇只涨了xx元,这些问题确实影响了我的日常工作。在这种形势下,我现在的待遇水平显得有些单薄。已经成为我限制发展最主要因素之一。
掌握出纳、仓管相关工作以及能够协助部门经理完成相关工作。
工作以来,我敬职敬业,严格遵守公司各项规章制度。在工作上我任劳任怨,保质保量的完成公司交给我的工作。由于我目前的薪酬是1800,我认为已经不能和我目前的工作情况相对应。我申请公司在充分考虑的情况下给我加薪,就我目前的工作情况而言,我希望能加到2300以上,望公司领导给予酌情考虑,批准为盼!
当然在工作中我也存在着很多缺点,自认能力上有待进一步的`提升,年轻贪玩需要大家共同督促。不过我相信通过您及同事的帮助以及自己的努力,我会彻底改正这些缺点。让自己能彻底从学生蜕变为专业人士,更好的为公司服务。
我会更加珍惜今后的时间,不断充实自我、丰富自我、完善自我。相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功!希望我能为贵公司贡献自己的力量!
谨祝公司前程似锦,兴旺发达!
此致
敬礼!
20xx年xx月xx日
1、我是XX年X月进入公司的,首先感谢公司领导对我的关心和重视,为我提供了这么好的工作环境。使我迅速的融入到工作中去,跟同事们打成一片。
2、公司一般不会主动给员工加薪,所以,员工如果觉得自己干得好,或者是来的时间长的话,也可以主动给公司写加薪的申请。那么,怎么写这个加薪申请呢?今天一起来分享。
3、01.01
4、加工资申请书范文:尊敬的领导:您好!首先很感谢公司及领导给我锻炼的机会,让我学会了很多东西;从XXXX年到公司以来,这几年里,我一直认认真真,力求把工作做的尽善尽美,这几年里,我的工作经验逐渐丰富,工作能力不断提高,主要还是要感谢领导们的栽培和帮助。
5、然而我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市,无论是在经济还是消费水平在全国都是名列前茅。在这种形势下,现有的工资水平显得有些单薄,已经成为限制我自身发展的最主要因素之一。
6、自加入XX以来,始终以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去,一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美,对公司的发展做出了自己应尽的责任。此外在做好本职工作的同时,参加各种培训考试学习,比如XXXX,XXXXXX,以期为公司在以后的发展道路上再添砖瓦。
7、写好了开头后,就要在接下来的一段里,明确你进入公司的具体时间,例如,你是2008年进入公司,以此来证明你对公司的忠诚,也可以表达你在公司里待的时间。这样,让看你申请加薪的人一目了然,对你有一个初步的了解。
8、尊敬的领导xxx:
9、XX部门员工,近期做了什么什么事,为公司直接或间接创造利润多少,平时表现优秀,实为公司之楷模,员工之典范。为了鼓励先进,激励中进,带动和鞭策后进,特申请为XXX部门员工加薪多少以做奖励。希领导查实批准,万谢!
10、特提出申请,请领导批准为盼。
11、写完了上面的三个方向后,接下来你就要说明你的意图了。这个申请书根本不需要标头,所以另起一段再写自己的目的。总结了工作后,你就要告诉他们,你这次是想要以加薪的方式写的这个申请书,希望能得到领导的认可和关注并批准。当然,你也要以自己的劳动成果最好写出希望加薪的程度。
12、申请人:
13、员工加薪申请表如下:
14、我希望领导能在肯定我工作表现的同时,能适当给予本人增加工资收入。
15、为了能跟好的为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,特此向公司领导提出加薪申请。申请工资及福利向上提升XX%。
16、XXX部门:XX主管
17、首先,要明确,自己写加薪申请是给什么人看的,是自己的直接领导,还是财务处或者是人事处或者是正规的公司有一个绩效考核处。明确了什么人可以直接左右你的工资后,那么,就要在申请书的前面写上这个部门的领导的名称以示尊敬。
18、申请日期:
19、尊敬的领导:
20、员工加薪申请范文
21、公司领导:
22、方法/步骤
23、当然加薪不是目的,只是希望让我们做得跟好~
24、所有这些都是与公司领导关心重视人才培养是密不可分的,我为能遇到这样的公司领导而感到庆幸。
25、我从xxxx年x月到贵宾馆入职,自工作以来一直在网络管理员岗位上兢兢业业,表现良好。
26、加薪申请书
27、写完了入职的时间,不用另起一段,直接在这一段里,进行你在公司后的工作总结,工作总结,可以从三个方面入手,最重要的就是你的公司业绩,业绩一定要把自己最优秀的一面展示给写申请的那个人。二是你来公司后处理过公司哪些困难或者是问题。这个虽然与业绩没有关系,可是却能证明你个人的能力。三就是你进入公司后的人际交往关系。这三点,也足以让看你申请的人对你的工作能力有所了解。
28、其主要是负责XX职位的职务。自从任职XX职位以来,让我深感XX职位对公司的重要性.我相信付出就会有收获,同时我个人经济负担比较重,因此我提出申请,希望公司能够考虑把目前月工资XXXX向上提升到XXXX,主要目的是让自己能够安心的工作,更好的为公司效力。如果公司认为我的工作内容和质量没有达到本次申请的标准,还诚恳的希望领导能够给出宝贵的意见建议,让我在以后的工作当中有更确切努力的工作方向以及目标,在提升个人能力的同时把工作做的更好,向更高的目标迈进。如果公司不予考虑本次申请,我依然会用认真、负责的态度做好我的工作。期待领导批复!此致敬礼申请人:XXXXXXX年XX月XX日
29、以上把主要的目的都写完了,最后要记得,一定要给予未来你要在公司做出怎样的贡献或者是继续以怎样的面貌去面对公司的业务和绩效,就是写一下自己对加薪后未来工作的规划,这点,领导也是会看的,也是会考虑的。毕竟,他们希望你能给你所要求的一个高工资的稳定承诺。
在被零碎知识充满的今天,我们需要更多样的方式进行申请书的创作。申请书的结尾要用礼貌用语。出于您的需求我们编辑了“调解申请书”,阅读本页后你会发现自己对某些观点有新的认识!
调解协议
时间:_________年______月______日_______时
地点:_________________________________
审判员:_______书记员:__________
原告:_________________________________
被告:_________________________________
第三人:_______________________________
本院于______年_____月_____日立案受理了原告诉被告______________________一案。经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:
……(协议的内容)
……(诉讼费用的负担)
双方当事人一致同意,本调解协议经双方当事人在调解协议上签名、捺印起生效。
上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。
原告:(签名或捺印)被告:(签名或捺印)
第三人:(签名或捺印)
审判员:(签字)
书记员:(签字)
_____年____月___日
中止裁决申请书
鄄城县房管局:
山东堪舆置业有限公司与我房屋拆迁行政裁决一案,贵局业已受理。在拆迁行政裁决期限内,我们被拆迁人通过调查得知,本拆迁项目的鄄拆许字(2011)第2号房屋拆迁许可证,在颁发依据和程序上均不合法。我们依法向鄄城县人民法院提起行政诉讼,诉请撤销该拆迁许可证,鄄城县人民法院于1月7日接受我们的起诉状。
我们认为,拆迁许可证的合法性,是房屋拆迁行政裁决的前提。如果拆迁许可证违法或者被依法撤销,将直接导致无法进行行政裁决。本行政裁决需要以鄄城县人民法院撤销拆迁许可证的判决结果为依据。我们根据《城市房屋拆迁行政裁决工作规程》第十二条第(二)项之规定,特申请中止裁决。望准许答复。
申请人:
医疗赔偿强制执行申请书
申请执行人:xx,女,汉族,xx年8月13日出生,xx班学生,住xx楼3单元12号。
法定代理人:xx,xx之母亲,女,xx职工。联系电话:xx
被执行人:xx医院,住所地:xx路189号。
法定代表人:xx,女,xx院长,党委书记。联系电话:xx。
请求事项
1。强制执行生效的(xx)豫法民提字第xx号河南省高级人民法院民事判决书所列明的xx之款项。
2。本案执行费用由被告负担。
事实与理由
申请人与被申请人医疗损害赔偿一案,业经河南省高级人民法院于209月14日作出(2011)豫法民提字第100号判决:xx市人民医院于判决生效后十日内给付xx医疗损害赔偿款26233.2元。如果未按本判决指定的期限给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。现人民医院拒绝给付金钱。为此,特申请你院给予强制执行。
此致
xx市华龙区人民法院
申请人:xx宇
法定代理人:xx
xx年9月28日
申请人:姓名,性别,民族,出生年月日,工作单位,现住址。
申请人:某有限责任公司
住所地:
法定代表人:,职务:,电话:。
申请人:湖北富川律师事务所骆名贵律师
联系方法:
提请收集调查取证申请书
申请事项:请求黄石市人民检察院向刘xx收集、调取证据。
申请理由:作为犯罪嫌疑人石xx涉嫌故意伤害一案的辩护律师,本人认为需要向证人刘xx(原白沙镇赤马办事处工作人员)收集、调取证据。因情况特殊,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十七条第一款的规定,特请贵院予以收集、调取。
此致
黄石市人民检察院
申请人:骆名贵、程凌
湖北富川律师事务所
二0一一年六月三十日
证人出庭申请书
附:1.证人姓名:刘xx,住址:白沙镇人民政府
2.收集、调取证据的范围和内容:调查1995年1月15日晚,石xx到到赤马办事处找到刘xx,要求办事处的干部到石xx家去处理石xx与吴xx打架一事的相关情况。
申请事项
申请证人对等情况等证明事项出庭作证。
申请理由
申请人与被告侵权一案,为证明案件事实和原告诉讼请求的依据,需要证人出庭作证,根据《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,特提出申请,请求人民法院准予证人出庭作证。
此致
人民法院
申请人:
撤回上诉申请书
请人:
申请人因x一案,不服x人民法院x年x月x日(x)字第x号的一审民事判决(或裁定),于x月x日向你院提起上诉。现因x特此申请撤回上诉,请予准许。
此致
xxx人民法院
申请人:
年 月 日
最高法要求建法院专职调解员制度
23日从最高人民法院获悉,人民法院将积极为实施市场化破产程序创造条件,加强企业清算案件审理工作,严格按照《公司法》、《企业破产法》等法律法规的相关规定,依法清理“僵尸企业”。
记者从此间举行的第八次全国法院民事商事审判工作会议获悉,人民法院民事商事审判工作中,要加强企业清算案件审理工作,依法清理“僵尸企业”,强化优胜劣汰的市场机制,促进资源优化配置,助力经济转型升级。要充分发挥企业清算程序和破产程序在淘汰落后企业或产能方面的法律功能,依法受理、审理涉公司强制清算、破产清算案件,引导和督促市场主体有序退出。
同时,民事商事审判工作要依法服务和保障创新发展,切实维护公平有序的市场竞争秩序。要善用反不正当竞争法的原则条款和具体规定,规制各种不正当竞争行为。依法制止垄断行为,打破地区封锁和行业垄断,为中小企业创新发展拓展空间。包容和鼓励交易模式和交易结构创新,不轻易以法律未作规定为由否定交易行为的法律效力。
此外,人民法院在民事商事审判工作中要加大知识产权司法保护力度,高度关注“互联网+”背景下创新的新需求和新特点,善于用创新的思维和方法来解决互联网领域司法中遇到的新问题,
要依法保障生产要素的优化配置,坚持保护劳动者权益和企业利益有机统一,切实保护科研人员在成果转化中应当获得的收益权、分配权,推动实施创新驱动发展战略。
最高人民法院还提出,要依法维护金融创新与安全,规范金融创新行为,依法认定金融创新产品的法律效力。依法追究内幕交易、虚假陈述等违法行为的民事责任,维护投资者合法权益,促进资本市场健康发展。加强对互联网金融案件的'研判和审理,促进规范互联网金融。
此外,人民法院将着力完善多元化纠纷解决机制,其中包括健全特邀调解组织和特邀调解员制度,建立法院专职调解员制度。
在拓展司法调解范围方面,法院将积极探索先行调解的案件类型,指导有条件的基层法院对家事、相邻关系、小额债务、劳动争议、消费者权益、交通事故等适宜调解的案件进行调解程序前置探索。
同时,法院将加强诉调对接平台建设,引导当事人依法理性表达诉求。为当事人提供非诉方式解决纠纷的建议,鼓励当事人协商和解。健全特邀调解组织和特邀调解员制度,建立法院专职调解员制度。探索调解与裁判适当分离,让擅长调解法官和审判辅助人员从事调解指导和登记立案后的调解工作,促进缓解审判压力。发挥律师、技术专家的专业技能优势,推动建立专家调解员制度。
尊敬的调解委员会:
我是某公司的员工A,写此申请书希望能够得到贵委员会的支持和帮助,通过人员调解解决我与同事B之间的矛盾。我相信通过有效的调解,可以缓解双方的摩擦,促进良好的工作环境。
我要向贵委员会详细陈述我与同事B之间的矛盾。自从B加入公司以来,我们的合作关系一直不太愉快。与他沟通时,B总是敷衍了事,态度冷漠。我曾多次试图与B沟通,了解问题的原因,并寻找解决方案,但他总是回避我的沟通,并对我产生了误解。这种误解导致了我们之间的矛盾不断升级,已经严重影响到我们的工作效率和整个团队的氛围。
我希望贵委员会能够介入并帮助我们解决这一问题。我相信正确认识和解决矛盾对我们来说都是非常重要的。由于同事B总是回避沟通,我希望贵委员会能够为我与B提供一个公正中立的环境,让我们能够坐下来,听取双方的观点,了解彼此的困难和不满。通过倾听和理解,我相信我们可以找到解决问题的方法,并建立起更好的合作关系。
我愿意主动参与调解,为解决矛盾做出努力。我愿意与同事B坦诚地交流,分享我们的意见和想法,找出我们之间存在的问题,重建互相尊重和信任的关系。在调解的过程中,我会保持冷静和理智,尽可能避免使用冲突性的语言和表达方式,以确保调解的顺利进行。
我真诚希望贵委员会能够给予我们足够的关注和支持。通过您的调解,我相信双方都能收获更好的工作环境和相互理解。作为员工,我愿意为公司的发展和团队的和谐努力付出。
再次感谢贵委员会对我们矛盾的关注和支持,期待您的积极回复。
申请人:A
日期:
尊敬的江西益康房地产开发有限公司各位领导:
您们好!
买一套房子居住,现在多次把我该买的房子卖掉,既然贵小区的房子如此红火,那我只有把钱拿回来,但拿钱回来,我只需要一个小小的要求,要求贵公司我3月份交了贰万元诚意金,8月份又交了1万元诚意金,两次合计3万元诚意金,当时说是3万元抵6万元,还有精神损失费+误工费贰万元整,合计8万元整。
希望贵公司各层领导在百忙之中抽点时间把这件事解决,给我一个合理的答复,并衷心地祝愿贵公司各位领导幸福安康,一生平安,生意红火,财源滚滚。
申请人:洪风菊
20xx年10月20日
地址:济宁市市中区建设南路70号(太白西路)
申请事项
请求被申请人依法支付装饰工程欠款148000元。
事实与理由
2月20日,申请人与被申请人签订建筑装饰工程施工合同。202月22日申请人派施工人员进驻微山西部热点歌厅装饰工程工地开始施工,于年5月1日按期竣工,由被申请人验收合格。按照合同约定:合同价款总计:86万元,应分三次付清,但被申请人没有按约履行。微山西部热点歌厅2008年5月15日开业后,申请人多次派人要求被申请人结清余款,截止2008年8月4日,被申请人累计支付71元,至今尚欠申请人148000元未付。
因此,为了维护申请人的合法权益,根据我国《民法通则》、《民事诉讼法》及其他法律、法规的`相关规定,特申请依法调解。
呈致
微山县付村镇人民的政府(人民调解委员会)
代理人:满忠琪
3月2日
尊敬的人民政府:
申请人:
联系电话:
被申请人:
申请事项:请求政府就被申请人占据的申请人的土地作出调解
事实与理由:
20xx年12月,某村中学因扩建,另选校址需占用我的承包耕地2418.16平方米,当时因听闻国家相关征地补偿费(每平方米48元)与某村中学给出的补偿费(每平方米15元)悬殊太多,怀疑其中有侵吞,剥夺因素,担心自己以后的生活问题,所以迟迟没有签字同意领取补偿费。
村委和某村中学又以调整土地交换的方式与我进行调解,提出的调解为调换其他村民土地给我,土地按相等面积平等交换。被申请人周主动与我商量,说与我家多年来无矛盾纠纷,理应优先考虑,希望我能与他交换。我因被申请人周是老员,老村委。以为其觉悟高,明事理,觉得与他交换不会有纠纷产生。加上村委大量的工作和土地已被施工中,无法种植。便于20xx年5月经村委,某村中学调解,同意与被申请人交换。同时还交换了某村中学代表周某贵和三元村委周圭的土地。其中周某雄拿出交换土地1400平方米,周某贵拿出交换土地50平方米,周圭拿出交换土地120平方米。按相等面积平等交换和征地所给15元每平方米的价格。总占地2180.16平方米补偿费36272.4元,周某雄领取21000元,周某贵领取750元,周圭领取2100元,剩余12422.4元归我。
后因某村中学施工停顿,部分征地被闲置,20xx年我父亲吴某伟在我被征土地上耕地,被申请人周家人看见并阻止,之后被申请人周家便将我被征土地出租与别人耕种,连同我与他交换面积剩余部分一同霸占,我父亲向村委和文阁乡反映,要求被申请人周归还交换剩余部分,被申请人反而叫我交还他拿出交换土地,违背交换协议,由于在此期间,我将被申请人交换给我的部分土地凑合我自己原有土地在政府的危房改造帮助下建了房屋,无法恢复原状,被申请人周便提出要我将房子搬走的要求。至今仍拒不归还和我交换剩余面积土地。鉴于多次请求处理无效,特此申请上级政府依法调解裁决。
20xx年xx月xx日
申请人姓名性别民族年龄职业或职务私营业主联系方式单位或住址杭州宝仑会议服务有限公司被申请人姓名性别民族年龄职业或职务联系方式单位或住址纠纷简要情况申请人于20xx年1月3日因临产,到*******医院就诊,并于当晚进行剖宫产手术。术后申请人恢复不佳,先是发生严重肠梗阻,后于术后第五天(1月8号)发现手术切口严重感染(从内部化脓),导致申请人在此后二十多天里,因伤口不能缝合,一直在经受清创、换药、肠梗阻和卧床治疗的痛苦。申请人直到20xx年2月18日才出院,相较正常手术孕妇,多住了一个多月的院,这期间整个家庭的精力都花在如何减轻病人痛苦及帮助病人恢复上,病人及家人也因此无法工作和经营,经济损失严重。而这一个多月,申请人遭受的身体痛苦和精神折磨,更是任何赔偿或治疗所无法衡量和弥补的。另外,院方及其医务人员对下列问题,至今也未给申请人一个满意答复:
3、感染具体原因至今仍然不明不白,主刀医生手术态度不严谨,术后很长一段时间未来查问患者病情及恢复情况。
当事人申请事项:
1、相关医务人员赔礼道歉;
2、等共计人民币4万元;
3、划拨5万元专款作为医院失误惩罚金,成立爱心基金用于救助社会弱势群体。
人民调解委员会已将申请人民调解的相关规定告知我,现自愿申请人民调解委员会进行调解。
医疗调解申请书范文(通用7篇)8篇
患方当事人基本情况:
申请调解的纠纷事实:患者姓名性别年龄民族住址患者目前状态患者当事人与患者关系。
申请调解的争议要点、医疗损害责任及理由:
申请调解的索赔金额:
特申请XXX市医疗纠纷人民调解委员会予以调解。
申请人:
申请日期:年月日
患方当事人基本情况:
申请调解的纠纷事实:患者姓名性别年龄民族住址患者目前状态患者当事人与患者关系。
申请调解的争议要点、医疗损害责任及理由:
申请调解的索赔金额:
特申请XXX市医疗纠纷人民调解委员会予以调解。
申请人:
申请日期:年月日
一、患方当事人基本情况
患者姓名性别年龄
身份证号电话家庭住址
委托代理人姓名电话与患者关系
二、申请调解的纠纷事实:
某年某月,某某患者深感身体不适,于是前往某某医疗机构进行诊治,某某医疗机构出具诊断书一份,诊断书上写明:某某患者患有某种疾病,具体病症状况等,医方准针对患者病症给出了建议。患者谨遵遗嘱进行治疗,在治疗过程中,医方不慎××××,导致患者××××。
三、申请调解的争议要点及理由:
针对上述案件事实,证明医方在治疗过程中存在过错,导致某某患者××(写结损害结果),侵犯了该患者的身体健康生命权,因该患者受到的损害是由于乙方的过错而造成的,故现请求医方赔偿患者的损失
四、申请调解的赔偿金额:
本案件申请赔偿的损失包括:医疗费用、交通费、补助费、身体残疾补助金等
特申请某某医疗纠纷调解委员会予以调解。
申请人:患者姓名
申请日期:某年某月某日
一、医方当事人基本情况
医方当事人单位名称地址
法定代表人姓名职务电话
委托代理人姓名职务电话
二、申请调解的纠纷事实:
三、申请调解的争议要点及理由:
四、申请调解的赔偿金额:
特申请某某医疗纠纷调解委员会予以调解。
扩展
医疗事故调解如何进行?
当今社会医疗事故频发,医患关系也更加紧张。当医疗事故发生后,我们要正确处理好医患关系,缓和医患之间的冲突,那么医疗事故调解如何进行呢?将在下文中为大家讲解。
医患双方和解过程中应注意的问题
(一)注意区分医疗事故技术鉴定前的调解和医疗事故技术鉴定后的调解
《医疗事故处理条例》第47条规定,医患双方制作的.协议书,应当载明双方当事人的基本情
况和医疗事故的原因、双方当事人共同认定的医疗事故等级以及协商确定的赔偿数额等,并由双方当事人在协议书上签名。但是在实际工作中,协议书基本上无法载明这些事项,尤其是“医疗事故的原因”、“双方当事人共同认定的医疗事故等级”两项内容。因为按照条例规定,只有医学会才是医疗事故技术鉴定的合法组织,其他任何个人和组织均无权鉴定或者认定医疗事故。如果医患双方发生医疗事故争议纠纷,在没有提交医学会进行鉴定之前,显然无法确定是否属于医疗事故,此时双方协商解决,无法在协议书上载明事故的原因和事故等级,否则就只能理解成当事人协商解决医疗纠纷必须在医疗事故技术鉴定之后进行,这样理解,既不符合法律规定,也不利于纠纷便捷处理。因此,作者理解,这项规定只能适用于已经进行医疗事故技术鉴定的案件。
(二)在协商过程中最好要求患方有懂医的人员参与
双方自行和解成功之后,一方反悔再次起诉,往往导致纠纷久拖不决,不利于民事争议的处理。其中患方提起诉讼的最常见理由就是双方和解中,患方对有关内容存在重大误解,协议内容显失公平,因而要求对协议撤销或者变更协议内容。为了避免这种结果出现,在协商中,最好要求患方有懂医的人员参与,如果患方有懂法的人员参与更好。这样可以最大限度地保证调解协议的效力。
(三)调解协议附加条款——排除一方当事人再次主张协议,否则协议无效
在实践工作中,经常遇到调解协议生效后,患方拿到医方的“补偿”后,再次向法院提起诉讼,要求医疗机构承担赔偿责任。在诉讼中,他们常常主张,患方此前给予的“经济补偿”,与事故争议无关,调解协议属于医疗机构自愿赠与,不能计算在法院的判决额内。对此,如果调解协议中有排除诉讼的约定,即使法院认定双方当事人的调解协议是医疗机构的自愿赠与,也应属于附条件的赠与,根据《中华人民共和国合同法》第190条的规定,附条件的赠与,如果接受赠与的一方不能满足赠与方提出的条件和要求,赠与行为可以撤销。这样可以为医疗机构减少不必要的损失。
甲方:医院
地址:联系电话:
乙方:性别:年龄:身份证号码:
住址:联系电话:
与患者关系:邮政编码
□患者本人、□法定监护人、□委托代理人、□其他直系亲属:
(如果不是患者本人必须附身份关系证明材料、授权文件;如患者已经死亡,乙方必须为死者的全部合法继承人。)甲乙双方就患者(身份证号码:)于年月日至年月日因诊断在甲方门诊或住院治疗(住院病案号或门诊病历号)期间发生的医疗纠纷,乙方认为甲方造成xxx医疗损害,现经双方友好协商一致,自愿达成如下协议,以便共同遵守。
一、甲方同意一次性赔偿(或补偿)乙方人民币元,并减免乙方所欠的人民币元医疗费用。赔偿(或补偿)乙方人民币元的费用中包括住院伙食补助费、陪护费、误工费、交通费、被抚养人生活费、丧葬费、及死亡赔偿金、精神损害抚慰金等与此次医疗纠纷相关的所有费用。
二、甲方在调解书生效后(法院下达调解书后)十日内,根据本协议向乙方一次性支付解决本纠纷的全部赔偿(或补偿)费用,乙方收到甲方给付赔偿费(或补偿费)后应向甲方出具书面收款凭证。此医疗纠纷即告终结。
三、乙方承诺本协议生效后十日内火化尸体,自收到甲方所给付的———————人民币赔偿(或补偿)款之后,此纠纷即告终结。乙方不会再以任何理由向甲方提出任何要求。
一、医方当事人基本情况
医方当事人单位名称地址
法定代表人姓名职务电话
委托代理人姓名职务电话
二、申请调解的纠纷事实:
三、申请调解的争议要点及理由:
四、申请调解的赔偿金额:
特申请某某医疗纠纷调解委员会予以调解。
扩展
医疗事故调解如何进行?
当今社会医疗事故频发,医患关系也更加紧张。当医疗事故发生后,我们要正确处理好医患关系,缓和医患之间的冲突,那么医疗事故调解如何进行呢?将在下文中为大家讲解。
医患双方和解过程中应注意的问题
(一)注意区分医疗事故技术鉴定前的调解和医疗事故技术鉴定后的调解
《医疗事故处理条例》第47条规定,医患双方制作的.协议书,应当载明双方当事人的基本情
况和医疗事故的原因、双方当事人共同认定的医疗事故等级以及协商确定的赔偿数额等,并由双方当事人在协议书上签名。但是在实际工作中,协议书基本上无法载明这些事项,尤其是“医疗事故的原因”、“双方当事人共同认定的医疗事故等级”两项内容。因为按照条例规定,只有医学会才是医疗事故技术鉴定的合法组织,其他任何个人和组织均无权鉴定或者认定医疗事故。如果医患双方发生医疗事故争议纠纷,在没有提交医学会进行鉴定之前,显然无法确定是否属于医疗事故,此时双方协商解决,无法在协议书上载明事故的原因和事故等级,否则就只能理解成当事人协商解决医疗纠纷必须在医疗事故技术鉴定之后进行,这样理解,既不符合法律规定,也不利于纠纷便捷处理。因此,作者理解,这项规定只能适用于已经进行医疗事故技术鉴定的案件。
(二)在协商过程中最好要求患方有懂医的人员参与
双方自行和解成功之后,一方反悔再次起诉,往往导致纠纷久拖不决,不利于民事争议的处理。其中患方提起诉讼的最常见理由就是双方和解中,患方对有关内容存在重大误解,协议内容显失公平,因而要求对协议撤销或者变更协议内容。为了避免这种结果出现,在协商中,最好要求患方有懂医的人员参与,如果患方有懂法的人员参与更好。这样可以最大限度地保证调解协议的效力。
(三)调解协议附加条款——排除一方当事人再次主张协议,否则协议无效
在实践工作中,经常遇到调解协议生效后,患方拿到医方的“补偿”后,再次向法院提起诉讼,要求医疗机构承担赔偿责任。在诉讼中,他们常常主张,患方此前给予的“经济补偿”,与事故争议无关,调解协议属于医疗机构自愿赠与,不能计算在法院的判决额内。对此,如果调解协议中有排除诉讼的约定,即使法院认定双方当事人的调解协议是医疗机构的自愿赠与,也应属于附条件的赠与,根据《中华人民共和国合同法》第190条的规定,附条件的赠与,如果接受赠与的一方不能满足赠与方提出的条件和要求,赠与行为可以撤销。这样可以为医疗机构减少不必要的损失。
甲方:医院
地址:联系电话:
乙方:性别:年龄:身份证号码:
住址:联系电话:
与患者关系:邮政编码
□患者本人、□法定监护人、□委托代理人、□其他直系亲属:
(如果不是患者本人必须附身份关系证明材料、授权文件;如患者已经死亡,乙方必须为死者的全部合法继承人。)甲乙双方就患者(身份证号码:)于年月日至年月日因诊断在甲方门诊或住院治疗(住院病案号或门诊病历号)期间发生的医疗纠纷,乙方认为甲方造成xxx医疗损害,现经双方友好协商一致,自愿达成如下协议,以便共同遵守。
一、甲方同意一次性赔偿(或补偿)乙方人民币元,并减免乙方所欠的人民币元医疗费用。赔偿(或补偿)乙方人民币元的费用中包括住院伙食补助费、陪护费、误工费、交通费、被抚养人生活费、丧葬费、及死亡赔偿金、精神损害抚慰金等与此次医疗纠纷相关的所有费用。
二、甲方在调解书生效后(法院下达调解书后)十日内,根据本协议向乙方一次性支付解决本纠纷的全部赔偿(或补偿)费用,乙方收到甲方给付赔偿费(或补偿费)后应向甲方出具书面收款凭证。此医疗纠纷即告终结。
三、乙方承诺本协议生效后十日内火化尸体,自收到甲方所给付的———————人民币赔偿(或补偿)款之后,此纠纷即告终结。乙方不会再以任何理由向甲方提出任何要求。
一、患方当事人基本情况
患者姓名性别年龄
身份证号电话家庭住址
委托代理人姓名电话与患者关系
二、申请调解的纠纷事实:
某年某月,某某患者深感身体不适,于是前往某某医疗机构进行诊治,某某医疗机构出具诊断书一份,诊断书上写明:某某患者患有某种疾病,具体病症状况等,医方准针对患者病症给出了建议。患者谨遵遗嘱进行治疗,在治疗过程中,医方不慎××××,导致患者××××。
三、申请调解的争议要点及理由:
针对上述案件事实,证明医方在治疗过程中存在过错,导致某某患者××(写结损害结果),侵犯了该患者的身体健康生命权,因该患者受到的损害是由于乙方的过错而造成的,故现请求医方赔偿患者的损失
四、申请调解的赔偿金额:
本案件申请赔偿的损失包括:医疗费用、交通费、补助费、身体残疾补助金等
特申请某某医疗纠纷调解委员会予以调解。
申请人:患者姓名
申请日期:某年某月某日
申请人
姓名:______________
性别:______________
身份证号码:______________
住所:______________
邮编:______________
被申请人
姓名:______________
性别:______________
身份证号码:______________
住所:______________
邮编:______________
申请人与被申请人就纠纷一案,申请人提出(写明申请人的具体仲裁请求)
__________________。
__________________。
本调解书经双方当事人签收发生法律效力,一方当事人逾期不履行的,另一方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的基层人民法院申请执行。
申请人:_________________(签名、盖章或者按指印)
被申请人:_________________(签名、盖章或者按指印)
首席仲裁员_______________
仲裁员_______________
仲裁员_______________
(农村土地承包仲裁委员会盖章)
______年______月______日
xx县公安局xx派出所:
本人李xx,系永建辖区xx村委会xxx村村民,临床鉴字第临床鉴字第340号鉴定意见书鉴定,我的伤情为轻伤,后续治疗费4500——5000元。
鉴于对方的犯罪行为给我的身心健康造成严重侵害,导致我产生了巨额医药费,对方至今也未积极垫付或赔偿任何相关费用。为定纷止争,顺应目前我国的“大调解”居民,构建和谐社会,我恳请你们帮助,对本案的医疗费及其他费用及相关赔偿问题进行调解。
特此申请。
xx县公安局xx派出所
申请人:李xx
20xx年02月27日
申请人:李__,男,1953年5月8日生,白族,云南省大理市人,居平易近,现住大理市下关镇金星三社__号。_号码532901________,联系德律风138872_____。
申请请求:
请求撤回对贵院(20__)大平易近初字第___号案件的告状。
申请来由:
李__诉张__租赁合同胶葛一案,申请人李__于20__年二月二日向贵院告状李__诉张__租赁合同胶葛一案,贵院已经受理,案件号为:(20__)大平易近初字第___号。
现申请人李__和被申请人张__已经告竣息争和谈并执行,申请人的正当权益已经获得维护,诉讼目标已经达到。申请人特依据第131条之划定,决议撤回告状,请贵院予以核准。
此 致
大理市人平易近法院
申请人:李__
20__年六月二十一日
最高法:建立法院专职调解员制度
记者23日从最高人民法院获悉,人民法院将着力完善多元化纠纷解决机制,其中包括健全特邀调解组织和特邀调解员制度,建立法院专职调解员制度,
记者从此间举行的第八次全国法院民事商事审判工作会议获悉,面对繁重的民商事审判执行任务,人民法院将注重统筹社会力量,健全完善调解机制,推动形成防范化解社会矛盾的整体合力。
在拓展司法调解范围方面,法院将积极探索先行调解的案件类型,指导有条件的基层法院对家事、相邻关系、小额债务、劳动争议、消费者权益、交通事故等适宜调解的案件进行调解程序前置探索。
对有可能调解解决的`民商事纠纷,可根据纠纷性质、类型及特点,在登记立案前引导当事人选择诉外调解,或者由法院委派有关调解组织进行调解;登记立案后,法院对适宜调解的案件,可以由法官进行调解,也可以委托有关社会组织或者个人进行调解;对不适宜调解的案件,具备条件的要依法适用小额程序、督促程序等方式快速解决,
同时,法院将加强诉调对接平台建设,引导当事人依法理性表达诉求。为当事人提供非诉方式解决纠纷的建议,鼓励当事人协商和解。健全特邀调解组织和特邀调解员制度,建立法院专职调解员制度。
探索调解与裁判适当分离,让擅长调解法官和审判辅助人员从事调解指导和登记立案后的调解工作,促进缓解审判压力。
发挥律师、技术专家的专业技能优势,推动建立专家调解员制度。
此外,法院将注重利用人民调解程序便捷、形式灵活的特点,支持在消费、物业、交通事故等领域开展专业调解,减少诉讼。加强与行政机关、仲裁机构、人民调解组织、商事调解组织、行政调解组织以及其他调解组织的协调配合,推动在程序安排、效力确认、法律指导等方面有机衔接。
进一步完善司法确认制度,依法办理司法确认案件。
申请人与被执行人借款合同纠纷一案,思民初字号民事判决书已于年月日生效。现被执行人拒绝执行,依照民事诉讼法216条的规定,申请人申请贵院依法强制执行。
申请执行的内容、标的:
2、责成被执行人立即支付律师代理费元;
4、处理被执行人提供的抵押物(址在xx的房产),并以所得优先清偿申请人上述债权。
申请执行的要求:
申请人为维护自身合法权益,请求贵院依法尽快处置上述房产、并采取其他相应的强制执行措施。
申请人:xx。
20xx年xx月xx日。
由于社会生产力的不断进步,申请书与我们的日常工作息息相关。我们在撰写申请书的过程中需注意不同种类的申请书有着不同的格式,因此需要加以区分。那么,什么样的申请书才是规范的呢?我们推荐一篇题为“延期申请书”的文章,值得一读,谢谢阅读!
广州市xx区人民法院:
贵院(xx)穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉,因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开,并且xxx法庭的传票签发在先。加之,开庭地点在深圳与广州两地,无法保证参加开庭的时间。
特此申请,请求贵院理解与支持,准许延期开庭!
申请人(盖章):xxx
xx年xx月xx日
申请人:_________________,男,汉族,_____年_____月_____日出生,住__________。电话__________
被申请人:_________________,女,汉族,_____年_____月_____日出生,住_______________
请求事项:
请求人民法院延期审理被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案。
事实与理由:
被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案,贵院在_____年_____月_____日已受理,原定于_____年_____月_____日上午开庭审理,现申请人因身体健康问题,无法按期到庭参加诉讼,现根据《民事诉讼法》第132条之规定,特申请延期审理,请求贵院批准。
此致
申请人:_________________
_____年_____月_____日
致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天(开工日期20xx年4月5日,竣工日期20xx年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。
2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日,望批准!
信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程
襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部
20xx年5月28日
延期举证申请书(参考格式)
申请人:武汉市土地整理储备中心
地 址:武汉市江岸区四唯路6号
被申请人:陆某,男,1964年3月27日生,苗族,农民,湖北省某县人,住湖北省某县高
乐山镇龙坪村一组。
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案,业经武汉市江汉区人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关
于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期举证。此致
武汉市江汉区人民法院
申请人:武汉市土地整理储备中心
代书人:陈开宇
2007年12月17日
申请人:**冲压件有限公司
地 址:十堰市******路79号
请求事项:
请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:
张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案(2009年*民初字第***号),贵院受理后,确定了举证期限,即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实,因此,申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至,且收集证据遇到了许多困难,恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益,现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条、三十六条的规定,特请求人民法院准予延期举证。
此致
*******人民法院
申请人:**有限公司
200*年**月*日
证人出庭作证申请书
申请人:肖华忠、男、37岁、汉族、个体、住荣昌县☆☆镇交通东路31号 电话:136354☆☆6
被申请人:曹世新、男、52岁、汉族、务农、住荣昌县☆☆镇育民村四社
请求事项:
请求人民法院准予曹世新在张先兴与申请人买卖合同纠纷案中作为证人出庭作证。
事实和理由:
在张先兴诉申请人买卖合同纠纷案中,因曹世新系农机修理工,了解案件情况且愿意出庭作证。故根据最高人民法院《民事诉讼证据的若干规定》的有关规定,向贵院提出申请请
求曹世新作为证人出庭作证。
此致
荣昌县人民法院
申请人:肖华忠(签字)
二00六年二月十五日
XX市XX区人民法院:
贵院受理的原告XXXX科技有限公司诉被告XXX买卖合同纠纷一案,申请人XXX已于2014年8月29日签收了民事起诉状、应诉通知和举证通知,并通知申请人于2014年9月12日开庭审理,现因贵院指定的举证期限较短,申请人需要组织新的证据和证人出庭,加之恰逢国家法定节假日(中秋节),时间仓促,申请人暂时无法完成举证工作,为便于贵院查明案件事实,保障申请人的诉讼权益,现依据《民事诉讼法》第六十五条以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条之规定向贵院申请延期举证,望贵院予以准许。
特此申请。
申请人:
年月日
申请人:____________土地整理储备中心
地址:__________________
被申请人:陆某,男,19xx年3月27日生,苗族,农民,湖北省某县人,住湖北省某县高乐山镇龙坪村一组。
请求事项:_________________________________________。
请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:_________________________________________________。
关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案,业经____人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期举证。
此致
敬礼!
申请人:____土地整理储备中心
申请日期:20___年__月____日
申请人:网乐互联(北京)科技有限公司
地 址:北京市东城区东之门外大街46号706室
法定代表人:陈崇金该公司董事长
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:关于网乐互联(北京)科技有限公司与世纪龙信息网络有限公司、中国电信股份有限公司广州分公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案,现经广州市天河区人民法院立案审理,在庭审中,作为本案重要证据的律师函快递邮件投递结果因无法通过中国邮政速递物流股份有限公司官方网站查询,故申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期15个工作日。
此致
广州市天河区人民法院
申请人:
年月日
附快递单号:EQ865874605CSEQ865874588CS
根据年月***公司与**监理公司签订的的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位, 尽职工作,并且工期延长带来的经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。 委托人(甲方):
一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的的具体规定。
三. 本协议有效日期为: 年 月 日至 年 月 日, 费用按 ****结算的方式。
四. 监理费用: 总费用人民币 。按计算,包干价格为*****元人民币. 最后一月尾款在交工10日内一次付清。
成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
委托人(甲方):
如皋市国土局:
2014年11月18日,两个不明身份声称为你局工作人员的人私闯本户院中,扔下几张盖有你局公章的文件(附件一:如皋市国土资源局听证通知书)。因两人形迹可疑,本人即将报警时,他们拔腿就跑,本人对该通知的真实合法性、送达方式都有重大疑虑,但因该文件涉及本人重大权益,特致函你单位,如确属你单位发放,因一些法定事由存在,请你单位依法延期听证。
1、涉案的土地批文正在复议中,效力待定严重影响听证结果
该案中所涉的土地批文“江苏省人民政府作出的苏政地【2013】629号《关于如皋市2013年度第6批次城市建设用地的批复》”,本人已依法向省政府申请复议,9月19日寄出,迄今仍未得到答复。因本人有确凿的证据,该批文依法应予以撤销,该批文撤销之后,你单位的“责令交出土地”再无任何法律依据。故该批文对此听证影响十分重大,依法应延期至复议结果出来方可恢复听证。
2、你局未依法履行全面告知义务,导致本户对听证会参加人员情况不了解,严重影响本人依法行使权利。
《国土资源听证规定》第二十五条第二款规定“《听证通知书》应当载明下列事项:(一)听证的事由与依据;(二)听证的时间、地点;(三)听证员和记录员的姓名、职务;(四)当事人、拟听证事项的经办机构的权利和义务;(五)注意事项。
你局发放的《听证通知书》只告知听证主持人是李曼,但未依法告知听证员的姓名与职务,导致本户无法依法享有应有的申请回避等权利,请你局全面确定参会人员、听证人员并依法全面履行告知义务后,根据实际情况重新安排听证时间。
3、违法限制本人委托代理权
国土资源听证程序与民事诉讼程序根本不属于同一法律关系,听证行为不仅应了解其合法性,还应关注其合理性,你单位违法设定公民代理的.条件,是变相剥夺听证当事人的委托代理权。
4、违反公开听证的原则
《国土资源听证规定》第四条十分明确,依当事人的申请组织的听证,除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外,听证公开举行。你单位竟给本人发放了五张旁听证,违法给听证被通知人设定发放旁听证义务,荒谬至极。请你予以纠正后,再行通知听证时间。
综上所述,于情于理于法,你局都应延期举行听证,避免冤错,特根据《国土资源听证规定》之规定,依法延期听证!请你单位收到后予以书面答复,若不同意延期申请请释明理由,否则本人视同你单位认可本人延期申请。
申请人: 王
日期: 20xx年11月21日
_________人民法院:
关于_______(原告姓名或名称)诉_________(被告姓名或名称)_______(案由)一案,贵院于______年______月______日开庭审理的通知我已收到。现因_______(简要陈述请求延期审理的理由),特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第______项之规定,申请人民法院延期开庭审理,请贵院审查批准。
申请人:________________
_______年______月_____日
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。 事实与理由:关于申请人与被申请人之间纠纷一案,业经区人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长,知情人多已离职,且案情较为复杂,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调
相关证据,【此处填写延期举证原因】为保障申请人的诉讼权益,现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的'若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期(望延期日)举证。
一、现将本文书的制作要点介绍如下:
1.首部。
(1)注明文书名称;(2)延期审理申请人的基本情况。
2.正文。
(1)请求事项;(2)事实和理由。
3.尾部。
(1)致送仲裁机构名称;(2)申请人签名;(3)申请日期;(4)附项。
二、格式:
申请人:
请求事项:
事实和理由:
此致
仲裁委员会
申请人:
年月日
附:相关证据材料份
三、举一范例供制作时参考:
申请人:A,女,××岁,×族,××省××市人,××民营企业经理,现住××市××区××路××号。
请求事项:
对于申请人与××经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。
事实和理由:
(应祥述事实与理由,此略。)为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致
××市仲裁委员会
申请人:A
××年××月××日
附:××省××部门出具的书面证明一份
申请人:_______________
法定代表人:_________________
公司在开发区投资建设_________,项目正处于工程在建阶段,____厂项目是开发区重点支持的重大项目之一。
申请事项:
关于(_____)____执字第______号执行通知书延期执行的申请。
案件事由:
________有限公司与_____中心签订了两份______制作合同,合同违约金约定是每日3%,合同是在制作完成后补签的`。后因债务问题向________区人民法院提起诉讼,经_________区人民法院一审审理把违约金调整为2%。制作费用为_______万多元,一审判决违约金费用约为____万元。_____________区人民法院已经把丰基公司诉前保全款项____________元强制划拨到_____________区人民法院执行庭财务账户。
此致
________人民法院
申请人:_________________
日期:_________________
我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工,20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。
延期主要原因:
1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。
6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
文章来源:http://m.swy7.com/a/5195817.html
更多