值得收藏！保证金申请书最新模板(7篇)

在法治社会的不断推动下，写一篇好的申请书会增加个人魅力，申请书反映了应用程序的单一性。如何让自己的申请书不会被轻易驳斥下来？以下由小编收集整理的《值得收藏！保证金申请书最新模板(7篇)》，更多相关信息请继续关注本网站。

保证金申请书【篇1】

xx公司：

根据贵公司与我公司xx年x月签订的《工程》合同，合同

编号：，我公司已完成合同约定的项目工作，于X年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：x元，最终本工程结算金额为人民币：￥x元，其中：已支付工程结算款￥x元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥x元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：(￥x元)。

申请单位(加盖公司印章)：

申请人：xxx

20xx年x月x日

保证金申请书【篇2】

广西科联招标中心桂林分部：

我公司于20xx年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号：GXZC20xx-J1-20xx9-KL)A分标的招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

申请人： xxx

20xx年x月x日

保证金申请书【篇3】

勉县政府采购中心:

我公司是贵中心组织的xxxx项目(项目编号:勉政采MZC[20xx]x号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。

申请单位(盖章):

采购单位意见(盖章):

采购中心意见:

附:

户名:

银行账号:

开户银行:

联系人:联系电话:

年月日

保证金申请书【篇4】

xxxx管理有限公司：

我公司于20xx年xx月xx日参加了xxx（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：人民币 元 （大写），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。

现附上我公司资料：投标保证金中国银行转帐单复印件。

监理合同复印件。

竣工验收报告复印件。

申请人： xxx

220xx年xx月xx日

保证金申请书【篇5】

申请人的基本情况：

申请事由：要求退还保证金。

事实与理由 ：

因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!

呈

申请人(公司)：

日期：

保证金申请书【篇6】

*****县人民政府：

我公司根据20XX年3月6日与县人民政府签订的《**县****改造和开发合作协议》投资开发建设的**县***商贸街项目，计划投资2.4亿元，实际完成投资2.7亿元。该项目已于20XX年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民政府请求退取我公司交纳的履约保证金20万元，请予以支持和帮助，谢谢!

特此申请

****房地产开发有限公司

20xx年10月11日

保证金申请书【篇7】

广西科联招标中心桂林分部：

我公司于20xx年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号：GXZC20xx-J1-20179-KL)A分标的.招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

户 名：梅州市绿鹰高尔夫园林设备有限公司

开户银行：工商行平远县支行

帐 号：20xx 0241 0902 4521 160

联系电话：13411288988

联 系 人：韩生

梅州市绿鹰高尔夫园林设备有限公司

二零一X年十一月六日

swy7.com更多实用申请书延伸读

退保证金申请书模板汇总7篇

我们已经为您准备好了所需的“退保证金申请书模板”，基于当下的市场经济环境是发展和变化的原因，请注意不同的对象有不同的申请书，怎么才能在写申请书时全面而又规范呢？希望您能对本文做出宝贵的反馈！

退保证金申请书模板 篇1

申请人 法定代表人 职务

单位地址 联系电话

委托代理人 职务 联系电话

申请事项：

申请退还保证金(注明金额)。

事实与理由：

申请人于 年 月 日向法院申请财产保全，案号为 ，因 (注明原因)，特向法院申请退还保证金。

此致

XX市龙岗区人民法院

申请人

年 月 日

退保证金申请书模板 篇2

xx公司：

根据贵公司与我公司xx年x月签订的《工程》合同，合同

编号：，我公司已完成合同约定的项目工作，于X年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：x元，最终本工程结算金额为人民币：￥x元，其中：已支付工程结算款￥x元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥x元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：(￥x元)。

申请单位(加盖公司印章)：

申请人：xxx

20xx年x月x日

退保证金申请书模板 篇3

退还工程履约保证金申请书

致：莆田市涵江区梧塘镇人民政府我单位施工的莆田市涵江区梧梓河河道治理工程（西庄沟段）工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已完工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金大写：叁拾陆万捌仟柒佰柒拾元整小写元（附

1、缴交单据复印件

2、完工证书）

如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投拆的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市住房和城乡建设局反馈，接受相关部门的监督。

承包单位：（章）

项目经理：

日期：年月日

退保证金申请书模板 篇4

________县人民政府采购中心：

______我公司于日(开标时间)参加，本公司以(______ )形式缴纳投标保证金额为：人民币元(大写)，因已中标，我公司已于年月日与___单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。______帐户名称：______开户帐号：______开户银行：______联系人：______联系电话：______公司名称：______时间：

_______市政府采购中心：______我公司于______年______月______日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(人民币大写：______)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

用户(合同甲方)意见：

退保证金申请书模板 篇5

加盟保证金退还申请书

尊敬的XX公司：

首先感谢贵公司对我个人加盟贵公司的支持与信任，在过去的一段时间里，我对贵公司的发展充满了信心，但由于一些不可抗力的原因，我不得不申请退还加盟保证金。

首先，我想向贵公司详细说明加盟保证金退还的原因。我个人曾经充分研究了贵公司的加盟政策和市场前景，通过深入调查和了解，我做出了加盟贵公司的决定。然而，由于我个人生活的突发变故，资金链出现了断裂，目前我个人面临着一些经济困难。我相信这个困境只是暂时的，但当前的情况已经超出了我的能力范围，因此我希望能够退还我加盟时缴纳的保证金。

其次，我想向贵公司详细说明我的申请退还加盟保证金的流程和条件。根据我个人对贵公司所签订的合同和相关政策进行了认真的阅读和理解，按照合同规定，我需要提供一份申请书，并将原始保证金缴纳凭证一并提交给贵公司。同时，我也愿意按照合同约定支付相关的退还手续费用，并承诺将于收到退款后，不再向贵公司有任何经济上的要求和困扰。

最后，我想向贵公司详细阐述我个人对贵公司的加盟退还保证金的诚意和诚实。虽然我现在面临经济困难，但我坚信自己可以通过其他方式克服困难。我曾经深入了解过贵公司的发展前景和市场潜力，我并没有轻率地做出这个决定，我深知加盟过程中需要承担的风险和责任。因此，我个人申请退还加盟保证金，并不代表我对贵公司的不支持和不信任。

在此，我衷心希望贵公司能够理解我的困境和我个人的真诚诚意，考虑并批准我的加盟保证金退还申请。我将非常感激贵公司的支持和帮助，并且保证在将来我还会选择贵公司作为我事业发展的合作伙伴。感谢贵公司给我这个机会，也愿意为贵公司的发展做出一点微薄的贡献。

最后，再次感谢贵公司对我的关注与支持，期待贵公司尽快回复我的申请。如有需要，我随时愿意配合进行进一步的沟通和协商。

敬礼！

申请人：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

退保证金申请书模板 篇6

我单位施工的'工程已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金 元。(附缴交单据复印件)

如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的监督。

施工单位(签章) 项目经理(签字)

施工单位负责人(签字) 监理单位意见

总监理工程师(签字) 建设单位意见

(法人代表签字)

日期：

规划建设与房产管理局建设科意见：

规划建设与房产管理局分管领导意见：

退保证金申请书模板 篇7

XXXXXXX公司：

根据贵公司与我公司 年 月签订的《XXX工程》合同，合同

编号：XXXXXX，我公司已完成合同约定的项目工作，于XXXX年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第XXX条之约定，保证期XX个月已

满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为： 元，最终本工程结算金额为人民币：￥ 元，其中：已支付工程结算款￥ 元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币

￥ 元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写： (￥ 元)。

申请单位(加盖公司印章)：

开户行：

账号：

地址：

联系人：

联系电话：

申请日期： 年 月 日

值得分享： 保证金合同5篇

申请书是表达意愿、提出请求的一种实用性文书。按照平时学习工作的要求，申请书在社会的使用频率不断增高，申请书一般都有固定的格式，怎么才能在写申请书时全面而又规范呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现的值得分享： 保证金合同5篇，欢迎您参考，希望对您有所助益！

保证金合同【篇一】

【问】公司签订一份租赁合同，并附有保证金条款，可对方只给了一张盖了章的白条，这样是否妥当？如不妥应该取得何种凭据？

【解答】因为保证金不属于经营收入，在会计上是暂时作为其他应收（付）款核算。从原理上说，收取保证金不能开具正式发票，所以只要取得书面凭据就可以作为入账的原始凭证。但由于收付双方都需要进行会计处理，且为了保证双方所持有的凭证一致，一般采用制式收款收据并以复印纸套写，双方各执一份以便存查和入账，这样也便于在发生争议时作为证据使用。虽然究其本质，在非经营性款项收付方面，收款收据的作用与签字盖章齐全的白条性质、作用类似，但由于白条尤其是没有套写的白条随意性大，没有复件可以比对以及供对方记账，发生争议时难以获取印证证据，较难规范管理。故在问题所述情况下，使用制式的收款收据（这里不是指财政部门监制的行政事业性收费的专用收据）更为规范和简便，也较符合财务管理要求。

实践中，不少地方都明文规定此类收付需使用统一规制的收款收据，禁止使用白条。如浙江省税务机关曾发文规定：“凡我省境内所有企业发生非经营性款项收付时，包括企业内部收付款往来及企业与企业之间非经营性业务往来款项，均须使用统一的收款收据……严禁使用白条或社会上自印的收款收据。”这主要出于税收征管方面的考虑。综合而言，笔者建议在问题所述情况下使用符合规制的收款收据。

另据了解，有些地方税务机关出于征管考虑，要求租赁业务中出租方收取保证金时，要开具正式发票并纳税，待退还保证金时可以开红字发票冲减收入。建议就此问题咨询当地主管税务部门。

保证金合同(篇二)

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商， 双方就授权保证金事宜，达成如下协议：

一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、 甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。

三、 授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。

四、 乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。

五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币） 贰万 （以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。

六、 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

1. 在授权有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止授权经销时，甲方将扣罚全部授权保证金；

2. 在授权有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部授权保证金；

七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

负责人：负责人：

日期： 日期：

保证金合同【篇三】

本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合

同相关约定退还保证金给乙方。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

保证金合同【篇四】

一、什么是施工合同保证金

施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。

二、施工合同保证金有什么作用

一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

为形象说明保证金的作用，以工程施工合同的保证金为例。

在工程施工合同中有二类典型性质的保证金，即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同，二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定，缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定，保证金无须事先预交，一般采取预留的方式，对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定，保证金的管理可预留在财政部门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定，但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式：发包方接到承包方返还保证金申请后，应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方，逾期支付的，从逾期之日起，按同期银行利率计付利息，并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复，经催告后若干日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存，任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金，如一方违约，另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长，需要施工方严格按照合同条款履行义务，施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用，防止施工方在工程中标后，不按中标合同承诺进行施工，如采取以次充好，偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平等。如果建设单位中途单方毁约，中止与施工方的合同，履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用，施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

保证金合同【篇五】

合同编号：__________

甲方：**贸易有限公司

法定代表人：地址：

乙方：

法定代表人：地址：

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。

第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日年月日

合同签署地：东莞市莞城区

保证金申请书集锦7篇

通过申请书的表述让我们能够大方说出愿望，撰写申请书的核心是什么呢？为此，栏目小编特意呈上“保证金申请书”，请阅读后分享你的朋友！

保证金申请书【篇1】

________县人民政府采购中心：

______我公司于日(开标时间)参加，本公司以(______ )形式缴纳投标保证金额为：人民币元(大写)，因已中标，我公司已于年月日与___单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。______帐户名称：______开户帐号：______开户银行：______联系人：______联系电话：______公司名称：______时间：

_______市政府采购中心：______我公司于______年______月______日向贵中心交纳的(填项目名称、项目编号)履约保证金计元(人民币大写：______)，按合同约定已到期，并无质量缺陷，请予退还。

公司开户名：______

开户行全称：

帐号：______

联系人：______联系人电话(手机)：______

用户(合同甲方)意见：

用户(合同甲方)公章______

投标单位公章：

时间：______

保证金申请书【篇2】

关于建立农民工工资保证金专用账户的申请尊敬的公司领导：

我司在京施工时需办理外省市建筑企业进京备案，根据《北京市建筑业农民工工资支付暂行管理办法》规定：建筑施工企业应当在银行建立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障，施工总承包企业的工资保证金不少于100万元(若启用账户内资金应当经建设行政主管部门和劳动保障行政部门批准，并在30日内予以补足)。

该保证金为公司办理进京备案用，且进京备案办理成功后在京各项目不需再缴纳该保证金。

为了我司能顺利办理外省市建筑企业进京备案，使得通州项目与五里坨项目顺利开工，故向公司申请100万元用于建立农民工工资保证金专用账户，望公司于6月5日之前批准。

特此申请，望领导批准为感！

*****有限公司北京分公司

申请人：xxx

年月日

保证金申请书【篇3】

申请人

法定代表人职务

单位地址联系电话委托代理人职务联系电话

申请事项：申请退还保证金。

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)丢失汇票/支票张，支付银行全称为，出票人名称为，收款人名称为，票据号码为—，票面金额为，　

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。　

此致_____区人民法院

申请人　

年月日

保证金申请书【篇4】

盘县第二批运煤公路建设业主办:

根据合同文件6.3.2条规定我单位业已完成贵州省盘县鸡场坪至顺场运煤公路、大水公路羊场至大坪地段运煤公路、平关至迤车公路监理的施工间断监理工作，已满足申请退还履约保证金条件。现我单位申请退还履约保证金81000.00元(大写捌万壹千元正)。

批准为谢

云南升盟公路工程监理有限公司

盘县第二批运煤公路驻地监理办

20xx年11月21日

保证金申请书【篇5】

工程名称：20xx年省级投资秭归县杨林桥等六个乡镇低丘岗地改造项目桂垭项目片

致：

武汉宏基建设工程监理有限公司我方承包的20xx年省级投资秭归县杨林桥等六个乡镇低丘岗改造项目桂垭项目工程，已于20xx年7月8日获得湖北省国土资源厅终验批复，我公司办理工程结算经湖北省财政厅投资评审，工程价款为：2543391.06元。根据合同约定本工程财政厅投资评审工程价款的5%已扣留作为质量保证金，质保期为1年，现已到期。我公司已严格履行了本合同工程缺陷责任期义务，施工班组和农民工工资等费用已全部付清，无任何遗留，经现场对原承包范围内所有工程进行自查，工程设施完好，仍无质量问题，按照合同规定，质保期满15日内应予以兑付该工程质量保证金，金额大写为：壹拾贰万柒仟壹佰柒拾元整(￥127170.00元)。

特此申请，恳请批准为盼。

承包单位(章)：

项目负责人：

日期：

二、建筑工程质保金返还申请怎么写?

1、关键看你与单位签定的劳务合同是否到了质保期限，单位就必须支付。

2、如果你没有劳务资质或相应的施工资质，你与单位的合同属于无效合同，那只能等单位拿到质保金后才能退还。

3、因为单位与建设单位的承包合同与你无关，因而不必要单位拿到质保金才退还给施工队。

三、建设工程质量保证金应该什么时候退还?

工程质量保证金预留期满后：

1)工程质量良好的情况下，建设单位接到施工单位返还保证金申请后，应14日内会同承包人按合同约定的内容进行核实，如无异议，建设单位在申请书上签属“同意支付”的`意见。若建设单位在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可施工单位的返还保证金申请。

2)如果预留期中出现了质量的问题，施工单位未按照合同中约定的条款履行，质量保证金一般不返还。

保证金申请书【篇6】

申请人：xxx

法定代表人：XXX职务：XXX

单位住所：XXXXXXXXXXX

申请事项：

申请退还保证金。

事实与理由：

申请人公司于XXX年X月X日向XXXXXXX法院，账号XXXXXX，XXXXXXX营业部”缴纳(XXXX)XXX字第XXX号保证金，共计XXX元，并于同日收到XXX人民法院开具的编号为“XXXXX”案款收据一份。(见复印件)

XXXX年X月X日，申请人向法院提交了续封申请，并收到了(XXXX)XXXX字第XXX号保全裁定书，冻结期限自XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。(见复印件)

XXXX年X月XX日，申请人向法院提交了强制执行申请，执行案号为(XXXX)XXXX执字第XXXX号。

因案件终审判决生效并已进入强制执行程序，特向法院申请退回保证金。

退还保证金账号：XXXXXX，户名：XXX

开户行及地址：XXXXXXXXXXXX

特此申请。

此致

XXXX人民法院

XXXX年X月XX日

保证金申请书【篇7】

农民工工资发放承诺书

__现代产业园管委会：

为了切实维护农民工的合法权益，保证春节前农民工工资按时足额支付，根据要求，并结合苏滁现代产业园安置房首期ⅰ标段工程项目的实际施工情况，特做如下慎重承诺：

1.我项目部将严格按滁州市建设行政主管部门以及管委会关于农民工工资发放的相关要求，切实做好春节前农民工工资发放工作。

2.我项目部保证不拖欠农民工工资，一定在__年2月6日前将农民工工资足额直接发放到农民工手中。

3.如因农民工工资发放不到位或处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我项目部愿意承担由此造成的一切不良后果。

4、我项目部承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果由我项目部承担。

特此承诺!

__建工股份有限公司

__现代产业园安置房首期工程项目部

年月日

最新！保证金申请书范文(5篇)

申请书要求一事一议，不同的对象有不同的申请书。随着人们的教育水平的提升，我们有时需要撰写一些申请书递交给上级，掌握申请书的撰写对自己会有很大的帮助，你是否知道申请书怎么写才能让人眼前一亮呢？下面是小编为大家整理的“最新！保证金申请书范文(5篇)”，希望能为您提供更多的参考。

保证金申请书【篇一】

xx公司：

根据贵公司与我公司xx年x月签订的《工程》合同，合同

编号：，我公司已完成合同约定的项目工作，于X年XX月XX日通过竣工验收。现根据合同条款第X条之约定，保证期XX个月已满，我公司向贵公司申请支付本工程合同保证金。本工程合同金额为：x元，最终本工程结算金额为人民币：￥x元，其中：已支付工程结算款￥x元，扣留结算额5%的合同质量保证金(计人民币￥x元)。本次向贵公司申请实际支付质量保证金为：人民币大写：(￥x元)。

申请单位(加盖公司印章)：

申请人：xxx

20xx年x月x日

保证金申请书【篇二】

xxxx管理有限公司：

我公司于20xx年xx月xx日参加了xxx（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：人民币 元 （大写），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。

现附上我公司资料：投标保证金中国银行转帐单复印件。

监理合同复印件。

竣工验收报告复印件。

申请人： xxx

220xx年xx月xx日

保证金申请书【篇三】

*****县人民政府：

我公司根据20XX年3月6日与县人民政府签订的《**县****改造和开发合作协议》投资开发建设的**县***商贸街项目，计划投资2.4亿元，实际完成投资2.7亿元。该项目已于20XX年9月11日通过竣工验收，并交付使用。根据合同约定，特向人民政府请求退取我公司交纳的履约保证金20万元，请予以支持和帮助，谢谢!

特此申请

****房地产开发有限公司

20xx年10月11日

保证金申请书【篇四】

xx县人民政府采购中心：

我公司于日（开标时间）参加，本公司以xx形式缴纳投标保证金额为：人民币元（大写），因已中标，我公司已于年月日与xxx单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。

帐户名称：

开户帐号：

开户银行：

联系人：

联系电话：

公司名称：

时间：

保证金申请书【篇五】

广西科联招标中心桂林分部：

我公司于20xx年10月29日参加桂林旅游高等专科学校学科实训设备采购项目(项目编号：GXZC20xx-J1-20179-KL)A分标的.招投标，交纳保证金4500元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退还至以下帐号，请予办理。

户 名：梅州市绿鹰高尔夫园林设备有限公司

开户银行：工商行平远县支行

帐 号：20xx 0241 0902 4521 160

联系电话：13411288988

联 系 人：韩生

梅州市绿鹰高尔夫园林设备有限公司

二零一X年十一月六日

文章来源：http://m.swy7.com/a/5137851.html

更多