延期申请书

延期申请书。

社会在不断的变化和进步，工作中我们时不时就需要写申请书。申请书是一种私对公，并有求于公的信函。哪些申请书让人影响深刻呢？推荐你看看以下的延期申请书，仅供参考，欢迎阅读。

延期申请书【篇1】

申请人：xx

被申请人：xx

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：关于申请人与被申请人之间纠纷一案，业经开化县人民法院立案受理，在答辩与举证期，（此处填写延期举证原因）。为保障申请人的诉讼权益，现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的`意见》第76条之规定，特请求法院准予延期（望延期日）举证。

此致

人民法院

申请人：xx

xx年xx月xx日

延期申请书【篇2】

项目延期申请书是一种用于请求项目计划在原有完成日期之后延期的正式文件。这样的申请通常是由项目经理或项目团队提出的，因为他们认为在现有时间限制内无法完成项目的全部工作。在这篇文章中，我们将详细讨论项目延期申请书的重要性、构成和编写步骤，以保证你能够准确、清晰地表达你的申请。

一、申请书的重要性

项目延期申请书对于项目团队和业主来说都是非常重要的，因为它可以提供透明度和清晰度，以确保双方对项目计划的状态达成共识。这样的申请也防止了非正式的、口头协定的形成，确保了每个人都在同一条船上。以下是一些申请书的其他重要性：

1. 确定项目支持需求：如果预期的时间表不能为项目提供所需的支持，那么项目会面临失败的风险。项目延期申请书可以确保计划可以得到适当的支持。

2. 确定时间表和资源：如果项目估计时间太短，那么团队可能需要更多的人、资源和支持。申请延期可以帮助团队确定时间表和资源。

3. 确定预算：如果项目延期，那么预算也可能会受到影响。申请书可以帮助项目团队和业主了解財务的負擔和預算的影响。

二、申请书的构成

项目延期申请书的主要部分包括以下内容：

1. 项目概况: 在这一部分，申请书必须解释项目的目的、目标、时限、范围、之前已经完成的工作以及结果，并提供有关需要延期的原因。

2. 延期时间表: 在这一部分，申请书必须说明延期的期限和新的截止日期。

3. 项目延期影响的简要描述: 在这一部分，申请书必须说明在项目计划上延期的影响，包括资源、财务、技术方面等等。

4. 工作计划更新: 在这一部分，申请书必须说明更新的工作计划以及与之相关的时间和资源预算等信息。

5. 应对计划: 在这一部分，申请书必须说明将如何应对已经发生的和可能发生的问题，以及如何继续推进项目进展。

三、申请书的编写步骤

编写项目延期申请书需要遵循以下步骤：

1. 定义需要延期的原因：在开始写申请书之前，必须先确定项目延期的原因。必须清楚地说明原因，以便让业主和其他团队成员了解为什么需要申请延期。

2. 写下问题和影响：在申请书中，必须清楚地说明延期会产生的各种问题和影响。这可以帮助业主和团队成员了解问题的严重性。

3. 参考先前的计划：在申请书中需要参考先前的工作计划，以便说明仍需要完成的工作。 这里必须引用有关计划的详细信息，例如时间表，里程碑等等。

4. 提供解决方案：在申请书中必须提供解决方案，以便说明如何处理延期并避免未来类似问题。

5. 提交给业主：最后，可以把申请书提交给业主或关键干系人，需要保证申请书的内容简明扼要，表述清晰，以免引起误解或不必要的误解。

在撰写项目延期申请书时，务必清醒思考，遵循上述步骤并显摆出原因、影响、解决方案。这可以确保在项目完成之前达成一致，并付诸实践试验。

延期申请书【篇3】

一、延期举证申请书提交时间

依据《证据规则》第三十六条规定，当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的'，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，经人民法院准许，可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的，可以再次提出延期申请，是否准许由人民法院决定。所以，延期举证申请书一定要在举证期限内提交。

二、延期举证申请书格式

延长举证期限申请书

延期申请书【篇4】

申请人：河南_____有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区___号。

法定代表人：_____。

请求事项

关于______区人民法院（20___）开民初字第___号“被申请人_____诉申请人河南_____有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实与理由

被申请人_____诉申请人河南____有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20___年___月__号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中_____最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《xxx民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

____区人民法院

申请人：河南___有限公司

20__年__月__日

延期申请书【篇5】

填表日期：

1、就餐卡发放分类：属集团员工的发放临时就餐卡，其余外协单位一律发放白卡。

2、申请表：信息必须真实、完整、如有虚报信息，将立即注销，预缴成本费和餐卡押金不予退还；申请期限不超过一年；集团内部人员必须由所属联系部门出面申请办理；外协单位须由单位出面申办，个人申请概不受理。

3、证明材料：有临时卡的人员如需继续使用，须重新申办，申办时，需提供聘用员工合同基本信息页，有效期限页复印件，劳务派遣需提供劳务派遣协议，劳动合同基本信息页，有效期限页复印件，交流人员提供原单位开具原单位交流介绍信复印件，其他人员或由于特殊原因无法提供上述证明材料的人员，由申请单位、部门提供详细情况说明（需报公司领导审批），并提供个人有效证件（身份证、驾驶证、护照等）复印件，以上材料均逐一附于申请表后面。

4、持白卡人员，一律到小食堂（物流通道水渠边）或食堂就餐。

申请人：

日期：20xx年xx月xx日

swy7.com更多精选实用申请书阅读

延期开庭申请书

当我们逐渐步入信息大爆炸的时代时，我们需要采取适合我们的方式进行申请书的撰写。写申请书的核心是表述愿望、阐述清楚自己的请求，不宜写得太长。那么，申请书需要多少字才合适呢？

为了帮助您撰写申请书，我为您准备了以下可能有用的“延期开庭申请书”。希望以下内容可以给您带来一些灵感和思路，供您参考和借鉴！

注意：请根据自己的实际情况和需求进行修改和补充，让申请书更符合您的个人特点和目标。

1. 引言部分：在申请书的开头，可以用简短的语句引起读者的注意，概括表达自己的目的和愿望。例如：“我怀揣着对艺术的热爱和追求，写下这份申请书，希望能够获得您的肯定和支持。”

2. 自我介绍：简要介绍自己的背景、学历、工作经验等。重点突出与申请有关的技能、知识和经验，让读者对自己有一个初步的了解。

3. 目标明确：清楚地表达自己的申请目标，并解释为什么选择这个目标。可以从个人兴趣、职业规划、社会影响等方面阐述，以增加说服力。

4. 实践经验：列举自己曾经取得的成就、参与的项目、实习经历等，来证明自己在该领域的能力和潜力。

5. 相关技能：详细阐述自己掌握的技能、专业知识和软实力，与申请的目标紧密相关。可以通过举例或提供证据来支撑自己的能力和实力。

6. 研究计划：如果是申请学术研究或学位项目，可以明确提出自己的研究兴趣、研究目标和计划。展示自己对该领域的了解和独特见解，以向读者证明自己的研究潜力。

7. 结尾总结：用简短的语句总结申请的核心内容，并再次表达自己对该申请的热情和期望。可以附上对读者的感谢和展望未来的期待。

希望以上内容可以对您的申请书撰写有所帮助。祝您写作顺利，申请成功！

延期开庭申请书【篇1】

申请延期审理是当事人的一项诉讼权利，当事人及其法定代理人通过提交延期审理申请书，使法院推延开庭审理日期，可以有充足的时间收集证据，支持自己的诉讼请求，对抗对方当事人变更或增加诉讼请求，平衡当事人间的诉讼权利，平等地保护当事人合法权益。

申请人：姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、住址等或法人写明名称、所在地址、法定代表人的姓名和职务。

请求事项：

事实和理由：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请及法律依据等。

申请人：

xxxx年xx月xx日

延期审理申请书

（一）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用

延期审理申请书，是指在仲裁庭开庭审理案件时，当事人因正当理由无法出庭，而在法定期限内向仲裁庭提交的，请求延期开庭审理的法律文书。根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第33条之规定，仲裁案件第一★★次开庭审理的日期通知于当事人后，当事人有正当理由的，可以请求延期审理，但必须在开庭前12天以书面形式提出；是否延期，由仲裁庭决定。

仲裁当事人提交延期审理申请书，请求仲裁延期审理，必须符合仲裁机构的仲裁规则的规定：（1）申请人必须基于确有正当理由，无法出庭，才可申请延期审理的理由。理由是否正当，由仲裁庭根据具体情况而判断，诸如：当事人因疾病、公出、自然灾害或其他不可抗力导致当事人无法按期出庭，当事人方可申请延期开庭审理。（2）当事人提出延期审理申请，必须在开庭前12天提交延期审理申请书。

当事人在确有正当理由而无法按期出庭的情况下，提出延期审理申请，是当事人享有的参加仲裁活动的一项重要权利。当事人行使这项权利，有利于平等保护当事人双方合法权益，可以防止因客观原因致使当事人不能出庭，无法充分行使当事人权利的情况发生。 2．文书制作要点

制作延期审理申请书的要点是： 首部：

（1）注明文书名称。 （2）延期审理申请人的基本情况。申请人是公民的，写明其身份基本事项；申请人是法人或其他组织的，应写明其全称、地址及其法定代表人姓名、职务。 正文：

主要写明当事人申请延期审理的具体请求和所依据的事实、理由。

（1）请求事项：明确、简要地写出申请人对何争议，因何原因申请仲裁庭延期开庭审理。

（2）事实和理由：主要阐明申请人请求延期审理的具体原因，根据其具有的无法按期出庭的正当理由，说明申请仲裁延期审理的必要性，并提出延期审理的具体请求。 尾部：

（1）致送仲裁机构名称。

（2）申请人签名。申请人如果是法人或其他组织的，应加盖单位公章。 （3）申请日期。

（4）附项：应附上能够证明申请人具有正当理由无法出庭的相关证据材料。

（二）格式 延期审理申请书 申请人： 请求事项： 事实和理由：

此致 ________仲裁委员会

申请人：

年 月 日

附：相关证据材料______份

申 请 书

申请人：山东xxx有限公司

住所地：济南市经四路xxx号xxx层 法定代表人：xxx

申请人与xx、xxxx物权保护纠纷一案（案号：2012xx民初字第xxx号），业经贵院立案审理。本案所诉争的房产所有权人为申请人，审理过程中原告xxx为向法庭出具了《租赁合同》等证据，现申请人正在调取新的证据以证明原告xx与该案诉争房产的前房主xxx有恶意串通行为，所签订的《租赁合同》为无效合同。为维护申请人的合法权益，同时也为贵院在审理该案时更进一步的查明案情，特申请贵院延长审理期限，望贵院予以批准。

此致

xxxx区人民法院

申请人：山东xxx有限公司

****年**月**日

延期开庭申请书【篇2】

离婚延期开庭申请书

尊敬的法院：

我系***（申请人）与***（被申请人）的离婚纠纷一案当事人，现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，特向贵院申请延期开庭。

一、案情回顾

婚姻是一种伦理道德行为的合法化，旨在维护夫妻权益，保障家庭和谐。然而，不幸的是，我与被申请人的婚姻关系出现了严重的矛盾和纠纷，维系不住已经无法继续生活在一起。本案纠纷主要涉及财产分割、子女抚养、财产盗窃等方面的争议。

为了解决这些矛盾和纠纷，我曾通过民事调解、诉讼预约等方式寻求解决的途径，但双方对于财产分割、子女抚养等问题始终存在分歧。经过层层努力，我与被申请人最终无法达成一致，只能向法院起诉，请求法院给予公正的裁决。

二、延期开庭的原因

1.诉讼材料的准备不足

由于本案所涉及的问题较为复杂，需要提交大量的证据和相关材料。然而，由于双方的财产状况复杂，涉及到的财产评估、财产证明等程序繁琐，我们在准备材料上遇到了困难。目前，我们还需要时间去收集相关的证据，完善材料，以保证能够充分、准确地陈述本案的事实和理由。

2.调解的尝试仍在进行中

尽管我们未能通过调解达成一致，但我仍然希望能够通过和解的方式解决纠纷。为此，我已经向相关的调解机构提交了申请，请求他们能够协助我们达成和解协议。目前，调解的进程尚未结束，我希望能够得到一定的时间，让这一调解过程有更充分的持续发展。

3.子女抚养的问题尚未明确

本案中，最重要的问题之一是关于子女的抚养权和探访权的分配。由于我与被申请人对子女的未来存在不同的意见，对于子女抚养的安排尚未取得一致。我希望能获得足够的时间，与被申请人就子女抚养达成协议或者通过法庭的裁决来解决争议。

三、延期开庭后的处理措施

如果法院准许我延期开庭的请求，我将会抓紧这段时间，与被申请人进行更广泛、更深入的沟通和协商。同时，我也会积极配合法院的调查和审理工作，提供尽可能多的证据和材料。我相信，在一个较长的时间里，我们有可能与被申请人就纠纷的解决达成一致。

综上所述，基于上述原因，我诚恳地请求贵院准予我延期开庭的申请。我相信，延期开庭将能给我们双方足够的时间来解决纠纷，找到一个公正、合理的解决方案，保护我们的合法权益。在此，我向法院表示衷心的感谢！

申请人：****

日期：

延期开庭申请书【篇3】

申请人：xxx宾馆

法定代表人：xxx，该宾馆总经理。

地址：xxx58号

申请事项：

请求贵仲裁委延期开庭审理xxx诉申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与xxx劳动争议一案，贵仲裁委定于xxx年xx月xx日上午开庭审理。申请人负责本案件的委托代理人于xxx年xxx月xx日，因公事去外地出差，确实无法按期参加本案的开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。

xxx仲裁委员会

延期开庭申请书【篇4】

申请人，_________________，女，汉族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________街__________号楼__________单元__________号，电话，_________________。

被申请人，_________________，男，汉族，19__________年__________月__________日出生，住__________市__________巷__________号__________单元__________，电话，_________________。

申请事项， 请求贵院延期开庭审理申请人与被申请人劳动争议一案。

事实与理由，

被申请人__________诉申请人__________劳动争议一案业经贵院受理，法庭定于20__________年__________月__________日开庭审理，但申请人基于身体原因不能按时到庭，且需要调取新的证据，根据中华人民共和国民事诉讼法146条“有下列情形之一的，可以延期开庭审理，______________

特请求贵院延期开庭审理本案，望贵院批准。

此致

__________市人民法院

申请人，_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

延期开庭申请书【篇5】

申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。

法定代表人：张某某，总经理。

请求事项

关于郑州高新技术产业开发区人民法院（xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实与理由

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

申请人：河南某某有限公司

**年**月**日

证延期申请书实用

小编为您搜罗了“证延期申请书”的相关内容希望对您有所启示，随着时代的脚步，我们也在不断变得优秀，申请书是我们向组织表达愿望和要求时使用的文体，怎样才能通过申请书，也能给领导留下好印象呢？欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

证延期申请书 篇1

申请人：____________，女，______岁，___族，______省______市人，______民营企业经理，现住______市______区______路______号。

请求事项：

对于申请人与______经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由：（应详述事实与理由，此略。）为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

证延期申请书 篇2

台州海关：

我司于20xx年xx月xx日进口一台粗破碎机，合同号HXD1xxx，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年xx月xx日报关，报关单号05220xx，我司于20xx年xx月xx日交保证金。

因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感！

申请人：

日 ww w. 期：

证延期申请书 篇3

xx市涉外就业管理办公室：

兹有xx市坪山鑫三新精密制造厂聘请的韩籍职员李相铜（护照号码：M49014580）持有外国人就业证壹本，就业证号：011568W。因保管不善导致遗失。该就业证有效期至20xx年11月19日止。现该人士办理就业证延期申请，延期至20xx年11月18日。

恳请涉外就业管理办公室给予该人士补办新的就业证并给予办理延期为谢。李相铜先生保证以后妥善保管就业证，绝不再犯类似错误。

此致、

敬礼！

证延期申请书 篇4

申请人：_______________

法定代表人：_________________

公司在开发区投资建设_________，项目正处于工程在建阶段，____厂项目是开发区重点支持的重大项目之一。

申请事项：

关于(_____)____执字第______号执行通知书延期执行的申请。

案件事由：

________有限公司与_____中心签订了两份______制作合同，合同违约金约定是每日3%，合同是在制作完成后补签的`。后因债务问题向________区人民法院提起诉讼，经_________区人民法院一审审理把违约金调整为2%。制作费用为_______万多元，一审判决违约金费用约为____万元。_____________区人民法院已经把丰基公司诉前保全款项____________元强制划拨到_____________区人民法院执行庭财务账户。

此致

________人民法院

申请人：_________________

日期：_________________

证延期申请书 篇5

延期举证申请书

申请人：****公司

法定代表人：***

地址：****

申请事项

请求人民法院同意申请人延期举证。

事实和理由

申请人诉****8公司买卖合同纠纷案已由贵院受理。申请人涉案部分证据材料在经办员工处保管，现经办员工因公出差未能在举证期限届满之日赶回。为保障申请人的诉讼权益，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条的规定，请求贵院准许申请人延期举证至2xx年月日。

此致

***市人民法院

申请人的代理人：

二一二年九月十四日

证延期申请书 篇6

申请人：中铁物产控股发展有限公司

地 址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦2016室

法定代表人：

请求事项：案外人异议，请求延期举证。

事实与理由：

关于原告中国船舶工业物资（武汉）燃料有限公司诉被告山东圣华宇矿业有限公司之间买卖合同纠纷案，原告在申请财产保全措施时，错误地查封了作为案外人的申请人的货物，申请人得知后立即提出异议：原告申请财产保全的标的物所有权系申请人合法所有，与本案无关，应予解除查封。贵院在对申请人异议进行听证时为申请人指定的补充举证期间为三日，但该期限过短，不足以查明事实。由于该案部分事实和证据仍需调查核实，且收集证据由于跨多个省市存在客观困难，因此申请人难以在指定期限内完成举证责任。

基于以上，为查明案件事实，为查明被查封货物的权属，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉证据的若干规定》第三十三条、第三十六条的规定，特请求贵院准予延期举证，以保障申请人的合法权益。

此致

唐山市中级人民法院

申请人：中铁物产控股发展有限公司

二零一一年七月二十日

证延期申请书 篇7

申请人：_________________李__________，男，汉族，_______________年__________月__________日出生，现住__________省_______________

_____________区大_________________。身份证号：_________________联系电话：_____________

被申请人：_________________潘__________，男，_____________年__________月__________日出生，汉族，现住_______________省

__________市__________区_________________。

请求事项：

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：

关于申请人与被申请人之间合伙纠纷一案，贵院以 立案受理。

在举证期间内，申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长，知情人多已离职，且案情较为复杂，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法按时收集和调查上述相关证据。

为保障申请人的诉讼权益，现依《最高人民法院关于适用《中华

人民共和国民事诉讼法》若干问题的'意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期（望延期15日）举证。

此致

________________人民法院

申请人：_________________

代理人：_________________

________________年__________月_______________日

证延期申请书 篇8

根据年月***公司与**监理公司签订的的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位， 尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。 委托人（甲方）：

一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的的具体规定。

三. 本协议有效日期为:  年  月  日至  年  月  日,  费用按  ****结算的方式。

四. 监理费用: 总费用人民币 。按计算,包干价格为*****元人民币. 最后一月尾款在交工10日内一次付清。

成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。

委托人(甲方):

证延期申请书 篇9

永平县食品药品监督管理局：

本人（单位）马明云，性别：女，年龄30岁，所属的康乐药店，在20XX年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人（单位）对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的行政处罚无异议，并愿意缴纳罚款，但是本人家庭情况特殊，家有老母亲病重住院，以及2岁多的小孩，丈夫身体也患有肾结石，暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。

证延期申请书 篇10

单位（子单位）工程名称 ###

致：深圳市xx工程建设监理有限公司（项目监理机构）

根据施工合同条款 20.2条 的规定，由于5月11日大暴雨影响的 原因，我方申请工期延期，请予以批准。

附件：

1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量

我司承建的###工程，5月份正处于是主体结构施工阶段，5月11日降雨量达到100毫米，属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工，全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏，为了达到施工现场的复工要求，组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求，申请工期延期3天。

请予批准！

项目经理部（项目章） 项目负责人：

日 期： 20xx 年5月31日

延期申请书14篇

由于社会生产力的不断进步，申请书与我们的日常工作息息相关。我们在撰写申请书的过程中需注意不同种类的申请书有着不同的格式，因此需要加以区分。那么，什么样的申请书才是规范的呢？我们推荐一篇题为“延期申请书”的文章，值得一读，谢谢阅读！

延期申请书【篇1】

广州市xx区人民法院：

贵院（xx）穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开，并且xxx法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。

特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭！

申请人（盖章）：xxx

xx年xx月xx日

延期申请书【篇2】

申请人：_________________，男，汉族，_____年_____月_____日出生，住__________。电话__________

被申请人：_________________，女，汉族，_____年_____月_____日出生，住_______________

请求事项：

请求人民法院延期审理被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案。

事实与理由：

被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案，贵院在_____年_____月_____日已受理，原定于_____年_____月_____日上午开庭审理，现申请人因身体健康问题，无法按期到庭参加诉讼，现根据《民事诉讼法》第132条之规定，特申请延期审理，请求贵院批准。

此致

申请人：_________________

_____年_____月_____日

延期申请书【篇3】

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日，望批准!

信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程

襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部

20xx年5月28日

延期申请书【篇4】

延期举证申请书(参考格式)

申请人：武汉市土地整理储备中心

地 址：武汉市江岸区四唯路6号

被申请人：陆某，男，1964年3月27日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高

乐山镇龙坪村一组。

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经武汉市江汉区人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关

于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。此致

武汉市江汉区人民法院

申请人：武汉市土地整理储备中心

代书人：陈开宇

2007年12月17日

申请人：**冲压件有限公司

地 址：十堰市******路79号

请求事项：

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：

张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案(2009年*民初字第***号)，贵院受理后，确定了举证期限，即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实，因此，申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至，且收集证据遇到了许多困难，恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益，现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条、三十六条的规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

*******人民法院

申请人：**有限公司

200*年**月*日

证人出庭作证申请书

申请人：肖华忠、男、37岁、汉族、个体、住荣昌县☆☆镇交通东路31号 电话：136354☆☆6

被申请人：曹世新、男、52岁、汉族、务农、住荣昌县☆☆镇育民村四社

请求事项：

请求人民法院准予曹世新在张先兴与申请人买卖合同纠纷案中作为证人出庭作证。

事实和理由：

在张先兴诉申请人买卖合同纠纷案中，因曹世新系农机修理工，了解案件情况且愿意出庭作证。故根据最高人民法院《民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，向贵院提出申请请

求曹世新作为证人出庭作证。

此致

荣昌县人民法院

申请人：肖华忠(签字)

二00六年二月十五日

延期申请书【篇5】

XX市XX区人民法院：

贵院受理的原告XXXX科技有限公司诉被告XXX买卖合同纠纷一案，申请人XXX已于2014年8月29日签收了民事起诉状、应诉通知和举证通知，并通知申请人于2014年9月12日开庭审理，现因贵院指定的举证期限较短，申请人需要组织新的证据和证人出庭，加之恰逢国家法定节假日（中秋节），时间仓促，申请人暂时无法完成举证工作，为便于贵院查明案件事实，保障申请人的诉讼权益，现依据《民事诉讼法》第六十五条以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条之规定向贵院申请延期举证，望贵院予以准许。

特此申请。

申请人：

年月日

延期申请书【篇6】

申请人：____________土地整理储备中心

地址：__________________

被申请人：陆某，男，19xx年3月27日生，苗族，农民，湖北省某县人，住湖北省某县高乐山镇龙坪村一组。

请求事项：_________________________________________。

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：_________________________________________________。

关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案，业经____人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

敬礼！

申请人：____土地整理储备中心

申请日期：20___年__月____日

延期申请书【篇7】

申请人：网乐互联（北京）科技有限公司

地 址：北京市东城区东之门外大街46号706室

法定代表人：陈崇金该公司董事长

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：关于网乐互联（北京）科技有限公司与世纪龙信息网络有限公司、中国电信股份有限公司广州分公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案，现经广州市天河区人民法院立案审理，在庭审中，作为本案重要证据的律师函快递邮件投递结果因无法通过中国邮政速递物流股份有限公司官方网站查询，故申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依《民事诉讼法》64条，《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期15个工作日。

此致

广州市天河区人民法院

申请人：

年月日

附快递单号：EQ865874605CSEQ865874588CS

延期申请书【篇8】

根据年月***公司与**监理公司签订的的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位， 尽职工作，并且工期延长带来的经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。 委托人（甲方）：

一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的的具体规定。

三. 本协议有效日期为:  年  月  日至  年  月  日,  费用按  ****结算的方式。

四. 监理费用: 总费用人民币 。按计算,包干价格为*****元人民币. 最后一月尾款在交工10日内一次付清。

成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。

委托人(甲方):

延期申请书【篇9】

如皋市国土局:

2014年11月18日，两个不明身份声称为你局工作人员的人私闯本户院中，扔下几张盖有你局公章的文件(附件一：如皋市国土资源局听证通知书)。因两人形迹可疑，本人即将报警时，他们拔腿就跑，本人对该通知的真实合法性、送达方式都有重大疑虑，但因该文件涉及本人重大权益，特致函你单位，如确属你单位发放，因一些法定事由存在，请你单位依法延期听证。

1、涉案的土地批文正在复议中，效力待定严重影响听证结果

该案中所涉的土地批文“江苏省人民政府作出的苏政地【2013】629号《关于如皋市2013年度第6批次城市建设用地的批复》”，本人已依法向省政府申请复议，9月19日寄出，迄今仍未得到答复。因本人有确凿的证据，该批文依法应予以撤销，该批文撤销之后，你单位的“责令交出土地”再无任何法律依据。故该批文对此听证影响十分重大，依法应延期至复议结果出来方可恢复听证。

2、你局未依法履行全面告知义务，导致本户对听证会参加人员情况不了解，严重影响本人依法行使权利。

《国土资源听证规定》第二十五条第二款规定“《听证通知书》应当载明下列事项：(一)听证的事由与依据;(二)听证的时间、地点;(三)听证员和记录员的姓名、职务;(四)当事人、拟听证事项的经办机构的权利和义务;(五)注意事项。

你局发放的《听证通知书》只告知听证主持人是李曼，但未依法告知听证员的姓名与职务，导致本户无法依法享有应有的申请回避等权利，请你局全面确定参会人员、听证人员并依法全面履行告知义务后，根据实际情况重新安排听证时间。

3、违法限制本人委托代理权

国土资源听证程序与民事诉讼程序根本不属于同一法律关系，听证行为不仅应了解其合法性，还应关注其合理性，你单位违法设定公民代理的.条件，是变相剥夺听证当事人的委托代理权。

4、违反公开听证的原则

《国土资源听证规定》第四条十分明确,依当事人的申请组织的听证，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行。你单位竟给本人发放了五张旁听证，违法给听证被通知人设定发放旁听证义务，荒谬至极。请你予以纠正后，再行通知听证时间。

综上所述，于情于理于法，你局都应延期举行听证，避免冤错，特根据《国土资源听证规定》之规定，依法延期听证!请你单位收到后予以书面答复，若不同意延期申请请释明理由，否则本人视同你单位认可本人延期申请。

申请人： 王

日期： 20xx年11月21日

延期申请书【篇10】

_________人民法院：

关于_______（原告姓名或名称）诉_________（被告姓名或名称）_______（案由）一案，贵院于______年______月______日开庭审理的通知我已收到。现因_______（简要陈述请求延期审理的理由），特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第______项之规定，申请人民法院延期开庭审理，请贵院审查批准。

申请人：________________

_______年______月_____日

延期申请书【篇11】

请求事项：请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。 事实与理由：关于申请人与被申请人之间纠纷一案，业经区人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长，知情人多已离职，且案情较为复杂，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调

相关证据，【此处填写延期举证原因】为保障申请人的诉讼权益，现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的'若干规定》33条、36条之规定，特请求人民法院准予延期（望延期日）举证。

延期申请书【篇12】

一、现将本文书的制作要点介绍如下：

1．首部。

（1）注明文书名称；（2）延期审理申请人的基本情况。

2．正文。

（1）请求事项；（2）事实和理由。

3．尾部。

（1）致送仲裁机构名称；（2）申请人签名；（3）申请日期；（4）附项。

二、格式：

申请人：

请求事项：

事实和理由：

此致

仲裁委员会

申请人：

年月日

附：相关证据材料份

三、举一范例供制作时参考：

申请人：A，女，××岁，×族，××省××市人，××民营企业经理，现住××市××区××路××号。

请求事项：

对于申请人与××经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。

事实和理由：

（应祥述事实与理由，此略。）为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。

此致

××市仲裁委员会

申请人：A

××年××月××日

附：××省××部门出具的书面证明一份

延期申请书【篇13】

申请人：_______________

法定代表人：_________________

公司在开发区投资建设_________，项目正处于工程在建阶段，____厂项目是开发区重点支持的重大项目之一。

申请事项：

关于(_____)____执字第______号执行通知书延期执行的申请。

案件事由：

________有限公司与_____中心签订了两份______制作合同，合同违约金约定是每日3%，合同是在制作完成后补签的`。后因债务问题向________区人民法院提起诉讼，经_________区人民法院一审审理把违约金调整为2%。制作费用为_______万多元，一审判决违约金费用约为____万元。_____________区人民法院已经把丰基公司诉前保全款项____________元强制划拨到_____________区人民法院执行庭财务账户。

此致

________人民法院

申请人：_________________

日期：_________________

延期申请书【篇14】

我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工，20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。

延期主要原因：

1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。

2．本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。

3．净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。

4．沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。

6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。

鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！

延期申请书8篇

眼下人们的文化水平都在不断提高，我们在工作中难免出现会需要使用申请书的情况，写申请书最重要的是提出要求。不知道如何动笔写申请了吧！经过搜索和整理，小编为大家呈上延期申请书8篇，欢迎你阅读与收藏。

延期申请书(篇1)

尊敬的物业管理部门：

我是您楼盘101号楼的业主之一，我写信是想就我所购买的房屋交房延期做一下申请。我购买的这套房屋是因为其地理位置优越，设施齐全而选择的，我对此房屋非常满意。但是由于工作原因，我需要继续留在原居所工作，无法按时搬入新房屋。

我知道延期交房会给您带来一定的不便，因此我会为此付出相应的延期费用，并会在后续尽快办理入住手续，保证入住后的物业管理顺利进行。同时，我也会尽最大努力与开发商协商，希望能够尽快办理完交房手续，并尽早入住。我相信您的团队会理解我的处境，并给予我适当的支持。

我向您真诚致以诚挚的谢意，并希望能够得到您的谅解和支持。期待您能够批准我的交房延期申请。感谢您的理解与合作。

此致

敬礼

XXX

延期申请书(篇2)

台州海关：

我司于20xx年xx月xx日进口一台粗破碎机，合同号HXD1xxx，单价USD380000/台，委托台州华光国际货运代理有限公司于20xx年xx月xx日报关，报关单号05220xx，我司于20xx年xx月xx日交保证金。

因本票货物的完税价格贵关还在审核中，暂时不能结案，而我司在通关时所交保证金有效期即将到期，故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理，请予以批准为感！

申请人：

日 ww w. 期：

延期申请书(篇3)

有关延期缴纳税款申请报告范文

上海注册公司：

延期缴纳税款要如何办理

人生不可预料，明天的事不可预料，凡事总有个例外，在涉及到税务缴纳问题时，纳税人因为某些原因不能在规定期限内交税的，根据法律规定，可以进行延期缴纳补上。

上面说到的“某些原因”是指如下情形：

1、因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的；

2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。

以上情况可以在法律、法规或税务机关按照法律、法规确定的期限内提出申请延期缴纳税款。

一、提出申请

纳税人到主管税务机关办税服务厅提出申请，填制《延期缴纳税款申请审批表》，并提供以下资料：

1、申请延期缴纳税款报告；

2、当期货币资金余额情况，核算期末及提出延期缴纳税款申请日所有开户银行名称、银行存款账户对账单及其汇总清单；

3、当期资产负债表和应上缴、弥补款项表；

4、应付职工工资和社会保险费的'支出预算证明。

5、税务机关要求提供的其他资料。

二、受理、审核、批准

纳税人提交的申请材料齐全、符合法定形式的，办税服务厅应当受理申请，申请料存在当场可以更正的错误的，应当允许纳税人当场更正；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5日内一次告知纳税人需要补正的全部内容。

税源管理部门负责对申请材料的实质内容进行核实，经过县级、市级、省级层层审批后，做出批准或不予批准的决定，逐级反馈至纳税人。

如果延期缴纳税款未予批准，主管国税机关应当依法责令纳税人限期缴纳税款，并自税款缴纳期限届满之次日起加收滞纳金。

延期申请书(篇4)

尊敬的淘宝客服部门，

我是您的忠实用户，最近购买了一台电视机，并在服务评价中给予了您的店铺极高的评价。我需要向您提起一个小小的问题。

根据淘宝的政策，我购买的电视机应享有一年的质保服务。购买后的连个月内，电视机运行良好，无任何故障。最近我发现电视机在播放高清视频时出现了画面卡顿的情况。我尝试了各种解决方法，例如重新启动电视、更改影像设置等，但仍然无法解决问题。

在遇到这个问题之后，我很快与您的客服团队取得了联系，并且他们也很有耐心地指导我尝试了各种解决方法。这些方法都没有起到有效的改善作用。根据他们的建议，我进行了一些必要的操作，例如重新升级系统和清理缓存，但问题仍然存在。

经过与您的客服部门多次交流，他们建议我将电视进行维修。可是，根据淘宝的政策，商品质保期内的维修应由卖家承担。现在我遇到的问题是，由于疫情的影响，我所在的城市交通处于封锁状态，在家待了多日，出于公共安全的考虑，我不能到达当地的维修中心。

因此，我通过此信向您提出了延期质保的申请。我请求您延长质保期限，以便于我能够在疫情解封之后，方便地前往维修中心维修电视。请您理解我的困境，并将我的延期质保申请视作优先处理。我诚挚地希望能够在这个特殊时期得到您的帮助和支持。

我购买的电视机的订单号是xxxxxxxxxxx，购买时间是xxxx年xx月xx日。我正等待您的回复，以了解我延期质保申请的结果。如果您需要进一步的细节或文件支持，请及时与我联系，我将尽力配合您的工作。

在结束之前，我想再次强调我对您的店铺服务的满意，您总是提供最好的售后支持。我相信您会给予我的延期质保申请足够的重视，感谢您在这个问题上的关注与合作。

再次感谢您的时间和理解。期待您的回复。

顺祝商祺！

您的忠实用户

名字

延期申请书(篇5)

项目验收申请书一：工程竣工验收申请报告

一、工程完成情况：

xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设，XX年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于xx年x月x日进行，验收地点在xxxxx，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

20XX-4-15

项目验收申请书二：项目验收申请

商务局：

由xx公司承担的“xx工程”市场改造项目于20xx年3月开工建设，目前，项目建设任务已完成，改造后的xx市场占地面积x平方米，建筑面积x平方米，共有摊位x个，分干杂、水产、蔬菜、水果、肉类等几大经营区域。

本项目总投资xx万元，其中：申请国家补贴xx万元，企业自筹xx万元，主要投资改造大厅顶棚、摊位、路面、排水、线路及消防安控等工程。

在自制区和地区两级商务(厅)局的关心下，本项目已顺利竣工并投入使用，市场环境良好，围墙、厕所、排水、路面硬化、填土、消防监控等各项附属设施齐全，极大地满足了城镇老板姓的生活需求。

现申请对“xx工程”市场改造项目给予验收。

20xx年x月x日

延期申请书(篇6)

延期审理申请书范文

延期审理申请书，是指在人民法院开庭审理案件时，遇有法律规定的特殊情形，致使法庭审理无法按期进行或无法继续进行，当事人向人民法院提交的，请求人民法院延期审理的法律文书。

延期审理申请书格式

首部：

(1)注明文书名称。

(2)申请人基本情况：申请人是公民的，写明其身份基本事项;申请人是法人或其他组织的，写明其全称、地址、法定代表人姓名和职务。

正文：

明确写明其申请事项并说明事实和理由。

(1)请求事项：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。

(2)事实和理由：着重阐述申请人提出延期审理的原因，根据其上有的应当推延开庭审理的具体情形，说明其申请延期审理的必要性。基于所述事实和理由，依据法律有关规定，向人民法院提出延期审理的申请。

尾部：

(1)致送人民法院名称。

(2)申请人签名，申请人如果是法人或其他组织的，还应加盖单位公章，并有其法定代表人签名。

(3)申请日期。

(4)附项：附上可以证明申请人具有法律规定特殊情形并应该延期审理的`证据材料，如当事人确因正当理由不能按期出庭的证明。

延期审理申请书范例

申请人：河南某某有限公司，住所地郑州。

法定代表人：张某某，总经理。

请求事项

关于郑州高新技术产业开发区人民法院(2013)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实与理由

被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则2014年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

郑州高新技术产业开发区人民法院

申请人：河南某某有限公司

申请日期：2014年6月10日

延期申请书(篇7)

尊敬的房屋开发商：

我是您在XX小区购买的房屋的业主，我在XX年XX月XX日与您签订了购房合同，并根据合同约定应在XX年XX月XX日交房。由于一系列不可抗力的因素，我请求您将交房日期延期至XX年XX月XX日。

由于全国疫情的爆发，政府实施了居民隔离措施，并要求各行各业暂停生产和出行，工地也受到了严格管控。房屋交付工作也受到了很大的影响，建设进度迟缓，无法按时交付。

目前我所购房屋的装修材料也受到了疫情影响，供应链受阻，导致装修工期延迟。这不仅拖延了装修工程的进度，也影响了房屋的整体交付时间。

我个人原因也无法如期搬入新房，由于疫情的影响，我无法及时获得放行通行证，无法顺利进行搬家，造成了我和家人无法按时入住新房。

基于上述原因，我请求您将交房日期延期至XX年XX月XX日，以便我能有更充分的时间做好搬家和入住准备。希望您理解并支持我的请求，谢谢！

此致

敬礼

XX（业主签名）

延期申请书(篇8)

法律规定，当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向法院申请延期举证，经法院准许，可以适当延长举证期限。 那你对于延期举证申请书又了解多少呢?本站小编为大家整理了一些延期举证申请书，欢迎参阅。

xxx人民法院：

在申请人与_________________因___________纠纷一案中，由于案件时间跨度比较大，证据比较分散，部分证据收集较为困难，特申请你院延长我的举证期限。申请延长期限为____个月。

特此申请。

申请人：

年 月 日

x仲裁委员会：

申请延长举证期限。请予批准。

此致

延期举证申请人(签字盖章)

年 月 日

xxx人民法院：

关于_______诉一案，贵院定于___年___月___日开庭审理，因在此期间内，由于____________，致使我方如期举证确有困难，依照《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第36条之规定，特申请人民法院给予举证延期。请人民法院审查批准。

申请人：

年 月 日

文章来源：http://m.swy7.com/a/5159783.html

更多