2024申请书推荐 仲裁申请书(8篇)

申请书是一种表达愿望、请求的书面材料。在这个信息大爆炸的时代，我们可能会撰写一些必要的申请书，不同的申请书会用在不同的场合，我们怎样才能让自己写好一篇申请书呢？小编收集整理了一些2024申请书推荐 仲裁申请书(8篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。

仲裁申请书【篇一】

反诉人（本诉被申请人）：成都*****有限公司，住：***。法定代表人：****

被反诉人（本诉申请人）：****

一、反诉请求

请求裁决被反诉人赔偿反诉人经济损失 元。

二、事实与理由

被反诉人与反诉人劳动争议一案贵委已经受理。 20xx年2月，反诉人与被反诉人商谈，双方口头达成以下合作意愿：由被反诉人担当反诉人成都分公司结构专业“专业负责人”职位，同时被反诉人必须将其注册结构师的人事关系和证、章转到反诉人公司，双方才能依照《劳动合同法》签订劳动合同。但是，由于被反诉人与***公司直至xx年12月31日仍具有有劳动关系，而被反诉人也一直不愿与****公司解除劳动合同，依照劳动法规的规定，反诉人不能与被反诉人签订劳动合同。

被反诉人在担任反诉人成都分公司的“专业负责人”期间，由于屡屡不服从公司安排，工作极其不负责任，造成反诉人设计图纸严重错误，给反诉人造成了巨大的损失。损失

如下：

1、被反诉人拒绝审查业主****图纸，由于标高错误造成基础的涉及深度比设计深度相差很大，极大地损害了反诉人的声誉。

2、xx年7月，被反诉人负责校对审核并发行*****设计，由于其没能尽到岗位责任，没有发现图纸基础上的钢柱地脚螺栓定位错误就发行图纸，发生索赔，并给反诉人的声誉造成了极坏的影响。

3、被反诉人负责*****工程的设计，但是验收后发现结构图纸与建筑设计方案及施工图设计图纸严重不符，因此发生工程索赔，业主要求重新设计，反诉人于xx年12月7日发出通知要求被反诉人整改，被反诉人至今未进行任何回复。初步估计此次设计事故给反诉人造成直接经济损失可达30万元，且给反诉人的声誉造成极坏的影响。

在给反诉人造成损失后，被反诉人没有积极地与反诉人协商解决补救，而是在未与反诉人商量的情况下，于xx年9月30日擅自脱离岗位，离开了公司。

综上，被反诉人工作极其不负责任，因其重大过失给公司造成了巨大的经济损失，同时极大地损害了反诉人的声誉。现根据劳动法律相关规定，反诉人特向贵委提出反诉，请求公证裁决。

此致

仲裁申请书【篇二】

申请人：张XX，男，19XX年XX月XX日出生住址：XX市XX号，身份证号码：430XXXXX。

代理人：XX律师事务所XX律师

被申请人：XX市XX机械有限公司，住所地：XX市经济技术开发区XX号，电话：0731—XXXXX

联系人：刘XX联系电话：1370731XXXX

法定代表人：罗XX职务：总经理

申请事项：

一、请求裁决被申请人向申请人支付因未的双倍工资30234元（自20xx年9月至20xx年3月止）。

二、请求裁决被申请人支付违法的经济补偿金3200元。

三、请求裁决被申请人支付工资共计9826元。

四、请求裁决被申请人为申请人补缴自20xx年9月至20xx年3月的社会保险。

事实与理由：

20xx年9月，申请人应聘进入被申请人质检部担任质检员一职，双方约定基本工资为1600元。进入公司后，申请人即要求与公司订立书面，但被申请人的负责人让申请人先安心工作，以等段时间再签为由推脱，之后申请人多次要求与被申请人签订劳动合同，均未得到同意，在申请人工作期间，被申请人不仅安排申请人从事本职外的工作，而且工作时间严重超过法定标准，法定节假日加班也未按规定支付加班工资。至今未给申请人办理任何社会保险，20xx年2月，申请人因其亲属意外身亡急需回家料理后事，便向被申请人请假一个月，但假期结束，申请人回去继续上班时，却被告知工作岗位已满，并拒绝为申请人安排其他岗位，此后，被申请人始终未给予正面答复，被申请人的行为已构成变相辞退申请人。

综上，被申请人已严重违反《XXX》等相关规定，为维护申请人合法权益，根据《中华人民共和国》之规定，特依法提起，请予支持！

XXX

20xx年XX月XX日

仲裁申请书【篇三】

一、什么是劳动仲裁申请书

劳动争议一方或双方当事人向劳动仲裁机关，就劳动争议事项提出仲裁请求的法律文书，也是劳动仲裁机关立案的依据和凭证。

劳动争议当事人认为自己的权利受到侵害，需要向仲裁机关提出申诉，要求劳动仲裁机关予以维护时，就应提供劳动仲裁申请书。

二、分类

1、表格式

2、文章式

三、格式

1、要写明申请方、被申请方的基本情况，如：姓名(企业一方除写企业名称外，还要写法定代表人)、性别、出生年月、民族、工作单位、单位地址、家庭地址、电话等。

2、写明申请事项。也就是你想主张的事项。比如，支付拖欠工资、支付经济补偿金、未签订劳动合同的双倍工资等。

3、写明事实和理由，应叙述双方发生劳动争议的时间、地点、原因、事件、方式、手段和后果等，特别是要把引发双方发生劳动争议的关键性事实客观地交代清楚。应叙述的全面而又简洁。

4、然后写结束语和呈文对象。“特向贵委提出申请，请求依法裁决”、“至此xxx县(市)劳动争议仲裁委员会”等。

5、最后落款，即申请人姓名和日期。

四、注意事项

为防止遗漏应主张的合法权益或表述不清楚影响胜诉，建议请专业人士代笔。

仲裁申请书【篇四】

申请人：xx，男，住丹江口市六里坪镇油坊村2组13号，身份证号码xx，联系电话。

被申请人：xxxx有限公司xx车身厂住所地：xxx

法定代表人：xx负责人：xx电话：822xx

被申请人：十堰市xx劳务有限公司，住所地

法定代表人：xx电话：xxx

申请仲裁事项：

1、请求仲裁委员会依法裁决被申请人支付申请人劳动经济补偿金5100元。

2、请求仲裁委员会依法裁决被申请人补缴申请人XX年年20xx年社会保险金。

3、请求两被申请人支付加班费xx元。

事实及理由：

申请人于XX年年2月被十堰xx劳务公司派遣到xx车身厂工作，20xx年5月25日用工单位以“效益不好、40岁以上人员全部辞退”为由、将申请人违法辞退。二被申请人的行为严重违反了《劳动合同法》的规定，未按法律规定支付经济补偿金。为维护申请人的合法权益，请贵仲裁委员会依法裁决。

此致

xx劳动仲裁委员会

申请人：xxx

日期：xx年xx月xx日

仲裁申请书【篇五】

申请人名称：

申请人地址：

邮政编码：

联系人：

电话（含地区号）：

传真（含地区号）：

代理组织名称：

商标名称：

类别：

原申请号：

原申请日期：

撤回商品/服务项目：

申请人章戳（签字）： 代理组织章戳：代理人签字：

注：

1、未委托代理的，不需填写代理项目。

2、共有商标撤回，需由代表人提出申请，并视为已经得到其他共有人授权。

3、撤回部分商品，填写撤回商品/服务项目一栏，全部撤回无需填写。

仲裁申请书【篇六】

民事撤回上诉申请书

申请人：A，男，××岁，×族，××省××县人，××省××县××公司职工，现住××县××路××号

被申请人：B，男，××岁，×族，××省××县人，××省××县××公司职工，现住××县××路××号

原上诉案由：

申请人因一案，不服人民法院年月日()字第号的一审民事判决(或裁定)，于月日向你院提起上诉，业已被贵院受理。现特申请撤回上诉，请予核准。

撤诉请求与理由：

现因申请人与被申请人经过协商，达成和解。被申请人自愿赔偿申请人××元人民币。申请人诉讼目的已达到，双方纠纷已解决。依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，特申请撤回起诉，请予以批准。

此致

××人民法院

申请人：A

××年××月××日

仲裁申请书【篇七】

申请人：***

变更仲裁请求为：1、裁决被申请人支付拖欠的工资1665元，并支付加倍赔偿金1665元;2、裁决被申请人支付赔偿金14500元。

事实和理由：

贵仲裁委员会受理之申请人与被申请人上海……有限公司重庆分公司劳动仲裁一案，申请人从20xx年起每月工资1450元。被申请人应支付申请人自今年6月1日到7月15日的工资2175元，但仅于8月14日支付了510元，克扣申请人应得工资1665元。根据《劳动合同法》第85条"用人单位未及时足额支付劳动者劳动报酬的按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金"之规定，被申请人按应付金额百分之百应加付赔偿金1665元。

从20xx年9月入职至被申请人违法解除双方劳动合同终止用工关系时止，申请人工作年限即将届满5年，被申请人应根据《劳动合同法》第47条规定按合同解除前申请人12个月的平均工资标准计付经济补偿金7250元(计算方法：1450元/月×5月)。根据《劳动合同法》第87条"用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第47条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金"规定，被申请人应向申请人支付赔偿金14500元。

现根据重庆市劳动争议仲裁委员会《劳动争议案件审理中当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求若干规定》申请变更仲裁请求，盼准!

此致

重庆市……劳动仲裁委员会

申请人：

20xx年9月13日

附相关法律条文：

劳动合同法

第47条规定，经济补偿金按按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。……本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

第85条规定，用人单位解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的，用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。

第87条规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第47条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

第85条规定，用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分;逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：

(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;

劳动合同法实施条例

第8条 劳动合同法第七条规定的.职工名册，应当包括劳动者姓名、性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容。

第24条 用人单位出具的解除、终止劳动合同的证明，应当写明劳动合同期限、解除或者终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的工作年限。

第25条 用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照劳动合同法第八十七条的规定支付了赔偿金的，不再支付经济补偿。赔偿金的计算年限自用工之日起计算。

重庆市劳动争议仲裁委员会关于印发《劳动争议案件审理中当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求若干规定》的通知

劳动争议案件审理中当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求若干规定

各区县(自治县、市)劳动争议仲裁委员会：

现将《劳动争议案件审理过程中当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求的若干规定》印发给你们，请遵照执行。

劳动争议案件审理中当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求若干规定

第一条 为规范当事人在劳动争议仲裁活动中的行为，保证案件及时审结，保障当事人权利的充分行使，结合我市劳动争议仲裁案件处理实际，制定本规定。

第二条 当事人对请求事项中金钱给付数额提出变更的，应当在仲裁庭调查结束之前以书面形式提出，并由该案仲裁员进行确认。

第三条 当事人依据申诉的事实增加、变更申诉请求的，应当在仲裁庭开庭前提出，由该案仲裁员予以审查。

增加的申诉请求符合劳动争议受案范围的，办理受理审批手续，并案审理。

第四条 开庭审理时或开庭审理后至裁决之前当事人增加、变更申诉请求以及提出反请求的，应另案申诉。

第五条 当事人提出反请求，应当在开庭审理前以书面形式提出。当事人提出的反请求由该案仲裁员予以审查，符合提出反请求条件的，办理立案审批手续，并案审理。

第六条 当事人依据申诉事实之外的其他事实增加、变更申诉请求或提出反请求的，另案申诉。

第七条 对方当事人对增加、变更的申诉请求或反请求的内容享有答辩期。仲裁案件的审理时限同时作相应顺延。

第八条 增加、变更的申诉请求或反请求不属劳动争议受案范围的，不予受理。

第九条 当事人依据本规定第二条 提出变更申诉请求的，应当根据请求数额增减情况被缴案件处理费或申请退还预缴的案件处理费。

第十条 当事人依据本规定第三条 增加、变更申诉请求以及依据本规定第五条 提出反请求的，应当在办理受理手续时预缴案件受理费，或在办理立案审批手续时预缴案件受理费和处理费。

第十一条 本规定由重庆市劳动争议仲裁委员会负责解释。

第十二条 本规定自下发之日起施行

仲裁申请书【篇八】

申请人：xxxxx股份有限公司

法定代表人：XXXX职务：董事长

住所：XXXX，邮政编码：XXXX

委托代理人：XXXX

联系电话：XXXX

被申请人：XXXX法定代表人：XXXX

住所：XXXX邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

仲裁请求：

1.裁决被申请人向申请人支付合同货款RMB176，960.00元。

2.裁决被申请人向申请人支付逾期付款的违约金RMB5，308.8元。

3.由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

事实与理由：

被申请人自20xx年开始20xx年止，先后向申请人采购了总金额为240，960元的ADSL终端设备。申请人已经履行了全部合同义务，被申请人于20xx年XX月XX日支付了64，000元，此后再未付款，至今共欠申请人176，960.00元（大写壹拾柒万陆千玖佰陆拾元整），虽经申请人多次催要，被申请人仍然拖欠至今不予支付。

依据销售合同第12.2条之约定，上述未付款之逾期违约金，应按逾期付款金额的3%计算，共计5，308.8元，应由被申请人支付于申请人。

基于上述事实，申请人依据《销售合同》第十四条之约定，向贵委提起仲裁。恳请贵委查明事实真相，依法维护申请人合法权益。

此致！

上海仲裁委员会

xxxx股份有限公司

法定代表人：

20xx年XX月XX日

swy7.com更多实用申请书延伸读

2024申请书推荐 劳动仲裁申请书样本经典版

申请书是表达请求意愿的实用性文章。在我们现在的生活中，人们总会遇到关于申请书的撰写，不同的申请书会用在不同的场合，关于申请书的撰写需要我们仔细去钻研。为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“2024申请书推荐 劳动仲裁申请书样本经典版”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

申请人：杨，男，汉族，xx年x月x日生，住合肥市庐阳区xx路19号。

被申请人：合肥xx有限责任公司住所地：合肥xx开发区xx工业园xx路xx号。

法定代表人：xx，该公司董事长。电话：xxxxxxxx。

仲裁请求：

_________________________________________________________

事实和理由：

________________________________________________________

申请人：xxx

xx年xx月xx日

仲裁申请书(汇总8篇)

如果您对“仲裁申请书”感兴趣那么这篇文章一定适合您阅读，此网址所载信息仅供参考请自行判断。伴随着社会的高速发展，职场生活中处处有申请书的“身影”。申请书的语言要准确、简洁。

仲裁申请书(篇1)

申请人：

住所： 邮政编码：

电话： 传真：

法定代表人（负责人）： 职务：

住所： 邮政编码：

电话： 传真：

委托代理人

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

被申请人：

住所： 邮政编码：

电话： 传真：

法定代表人（负责人）： 职务：

住所： 邮政编码：

电话： 传真：

仲裁依据：

仲裁请求：

事实与理由：

此致

北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心

申请人：

（印章）

年 月 日

仲裁申请书(篇2)

申请人：

法定代表人(或主要负责人)：

委托代理人：

委托代理人：

申请人因1案，于年月日向你院起诉，业经你院立案受理。现因特此申请撤回起诉，请予核准。

原告在起诉时，附送证据材料(材料名称)共件，请予发还。

此致

敬礼

xxxx人民法院

申请人：xxx

法定代表人(或主要负责人)：

委托代理人：

委托代理人：

xxxx年xx月xx日

仲裁申请书(篇3)

案由：工伤待遇争议

申请人：______，男，____年__月____日生，汉族。

工作单位：______省________公司。用工性质：聘任制。

住址：____省____县______镇。

被申请人：____省________公司

地址：____省______县

劳动仲裁请求事项：

1、请求裁决申请人与被申请人解除劳动关系。

2、请求裁决被申请人支付申请人因工受伤的相关费用，合计105000元。

具体如下：

1、一次性医疗补助金3000元×18月；

2、一次性就业补助金3000元×9月；

3、一次性伤残补助金3000元×8月。

事实与理由：

略

此致，

和顺县劳动仲裁委员会

申请人（签名）：

日期：

仲裁申请书(篇4)

申请人：名称：________ 地址：________________

法定代表人：_______________ 职务：______

住址：__________________ 电话：______

被申请人：名称：_______ 地址：________________

法定代表人：_______________ 职务：______

住址：__________________ 电话：______

双方因_____________一案，已由________经济合同仲裁委员会作出裁决，(__字__号裁决书)被申请人未履行裁决中规定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，特向你院申请予以执行。

申请执行事项：___________________________

此 致

XX人民法院。

申请人：_______(盖章)

法定代表人：_____(签章)

仲裁申请书(篇5)

仲裁申请书是争议的一方当事人(申请人)根据仲裁协议将已发生的争议正式提交仲裁委员会申请裁决以保护其合法权益的法律文书。可以说仲裁申请书是诉状的一种，诉状具有一定的格式，一般分为首部、正文和尾部三部分。

(一)文书名称，即"仲裁申请书"。

(二)申请人的身份。包括申请人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所。申请人是法人或者其他组织的，应写明单位名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名和职务。如有委托代理人的，应写明委托代理人的身份事项。

(三)被申请人的身份，基本与申请人的事项相同。

如果仲裁申请人或被申请人是两个以上的，应分别按照上述的要求写清楚。

(一)仲裁请求。主要是请求仲裁委解决纠纷的具体事项，即申请人通过申请仲裁所要达到的目的。如买卖合同纠纷，因拖欠货款引起的纠纷，可以提出要求对方何时给付货款，并承担违约金的责任;如因违约造成损失的，还可以提出赔偿损失的数额和仲裁费用的承担等内容。仲裁的请求应明确、具体、合法合理，同时应注意不要遗漏。

另外，申请人如要申请财产或证据保全的，则要另写申请书。

(二)仲裁请求所依据的事实和理由。这里所说的事实是当事人双方争议的事实或是被申请人违约或侵权的事实和证据。事实的具体内容主要有：

1.当事人之间的`法律关系;

2.争议的发展过程;

3.争议的焦点和主要内容;

4.对方(即被申请人)应承担的责任。所依据的事实要如实陈述，具体清楚，实事求是，有理有据。

所陈述的事实需要有证据支持。申请人负有举证的责任，可在叙述事实中，用括号加以注明;也可在叙述事实之后，再写明证据。申请人举证时要注意：

1.列举证据名称、内容及证明的对象;

2.说明证据的来源和可靠程度;

3.写明证人的姓名和住所;

4.提交证据的原件及复印件。

在事实陈述清楚之后，应概括地分析纠纷的性质、危害、结果和责任，同时要提出仲裁请求所依据的法律条款，以论证请求的合理性和合法性。

1、首部。

（1）注明文书名称；（2）申请执行人和被执行人的基本情况。

2、正文。

（1）请求事项；（2）事实和理由。

3、尾部。

（1）致送人民法院名称；（2）申请人签名；（3）申请日期；（4）附项。

执行仲裁裁决申请书

申请执行人：

被执行人：

请求事项：

事实和理由：

此致

人民法院

申请执行人：

年月日

附：仲裁裁决书及相关证据材料份

执行仲裁裁决申请书

申请执行人：xx贸易公司

地址：xx省xx市xx路xx号

法定代表人：A职务：总经理

被执行人：xx省xx市xx开发公司

地址：xx省xx市xx路xx号

法定代表人：B职务：经理

请求事项：

申请执行人与被执行人间因购销xx合同纠纷，业经xx仲裁委员会依法裁决，被执行人拒不遵照裁决履行义务。请求人民法院予以强制执行。

事实和理由：

（应祥述，此略。）

故根据《中华人民共和国仲裁法》和《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，向人民法院申请强制被执行人给付货款xx万元人民币，并加付逾期利息。

此致

xx市xx区人民法院

申请人：xx贸易公司

20xx年xx月xx日

附：xx仲裁委员会所作（19xx）仲字第x号仲裁裁决书

仲裁申请书(篇6)

申请人：________

性别：_________________

出生：_________________年月日

民族：_________________

户籍所在地（或外国人注明国籍）：_________________

现住址：_________________

联系电话：_________________

确认有效的'通讯地址：_________________邮政编码：_________________

被申请人：________

法定代表人（主要负责人）：_________________（姓名）

职务：_________________

住所：_________________

联系电话：_________________

第三人：________

法定代表人（主要负责人）：_________________（姓名）职务：_________________

住所：_________________

联系电话：_________________

仲裁请求：________

事实和理由：________

此致

________市劳动人事争议仲裁委员会

申请人：_________________

_____年_____月_____日

仲裁申请书(篇7)

被申请人：东莞嘉X模杯厂；公司地址：东莞市道窖镇大岭丫村中心路旁。

法定代表人：张小X。联系电话： 1501678XXXX。

仲裁请求：

裁决被申请人一次性支付申请人因违法解除劳动合同的经济补偿金4320元。

事实经过：

申请人认为：

由于被申请人存在违法、违约的行为，侵害了申请人的合法权益，且态度强硬，严重破坏了劳动关系的和谐发展，引发了本次劳动争议案件的发生，应当承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国宪法》第五条 “国家维护社会主义法制的统一和尊严；一切违反宪法和法律的行为，都必须予以追究。”的规定，为了捍卫国家法制的统一与尊严，维护申请人的合法权益，申请人根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》之规定，特向东莞市道窖镇劳动争议仲裁委员会提请劳动仲裁， 请贵仲裁委员会查明事实，依法作出公正裁决。

此致

东莞市道窖镇劳动争议仲裁委员会

申请人：

仲裁申请书(篇8)

申请人____对____年___月___日向广东省劳动人事争议调解仲裁院提出的仲裁申请，现提出撤回。

撤回仲裁申请理由：______________________________________________________________。

附注：

写明名称，并加盖公章。

申请人：_____

____年___月___日

仲裁申请书推荐十二篇

以下“仲裁申请书”是栏目小编经过搜集整理而来的。如今，中国对知识产权和发明创造非常重视，申请书是一种非常保密和安全的文书。也许现在大家又陷入了对于申请书的困扰中。希望您能认真思考这篇文章的内容！

仲裁申请书 篇1

申请人：______________。住所地：_________________市__________区_____________大街__________号。

法定代表人：________________________，厂长，电话：________________

委托代理人：________________________，__________市__________律师事务所律师。

被申请人：_________________省__________市__________房地产开发公司。

法定代表人：___________________。

案由：

购销合同纠纷。

仲裁要求：

一、立即支付货款_______________元。

二、赔偿损失费_______________元。

事实与理由：

1、________________________________

2、________________________________

由于上述情况，根据原合同中约定的仲裁条款，特申请__________仲裁机构予以仲裁。

此致

__________仲裁委员会

申诉人：_________________

_____年_____月_____日

仲裁申请书 篇2

申请人：************工程有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市*********办公楼

负责人：****** 职务：总经理

被申请人：******地产(深圳)有限公司

地址：深圳市******3楼

法定代表人：****** 职务：董事长

仲裁请求

1、请求裁令被申请人向申请人支付工程款人民币17,124,919.49元及利息人民币6,432,230.63元(其中保留金人民币7,167,000元的一半3,583,500元自竣工之日即2003年11月20日起计算;保留金的一半3,583,500元自竣工两年即2005年11月20日起计算;工程余款自竣工一年即2004年11月20日起计算，均暂计算至2010年7月31日，应计至付清之日止);

2、请求裁令被申请人向申请人赔偿因工期延误造成的窝工损失人民币

200万元;

3、本案的仲裁费用由被申请人承担。

事实和理由

申请人与被申请人均是经深圳市工商行政主管部门登记注册的合法企业(见证据一：工商注册资料)。

2002年3月20日，申请人******与被申请人******签订《中华人民共和国深圳市福田区******总承包工程合同文件》，由申请人承建施工“******总承包工程”(见证据二：合同文件)。其中：

●“中标协议书”

第二条承包金额约定，“本工程承包金额为人民币壹亿贰仟玖佰捌拾叁万玖仟贰佰叁拾伍元叁角玖分正(RMB129,839,235.39元)。

第三条合同工期约定，“承包人确认本工程的合同工期为400天，由建筑师发出开工指令的当天开始计算合同工期。本合同工期包括但不限于任何准备工作、向有关部门的任何申请、进行本工程、提供竣工资料、验收及有关部门审批等所需的时间。”

●“总承包工程合同条件”

第21条约定，“(1)在本合同条件附录中指明的进占工程现场日期为本工程的开工日期。建设单位必须于进占工程现场日期将工程现场交予承包人。承包人应于该日期起开始计算工期并正常及勤奋地进行一切所有施工工作和义务，包括所有准备工作，申请有关批文、证件等。同时，承包人必须在上述附录指定的竣工日期或以前完成本工程。惟竣工日期仍须受本合同条件第23条和第33条第(1)款(c)项有关延期规定所限。”

“(2)建筑师可对本合同的任何工程的施工发出延期指示。”

第23条约定，“当工程的进度合理地明显出现受到拖延时，承包人必须立即书面通知建筑师有关拖延原因，同时，如建筑师认为工程的竣工可能或已受拖延至超过本合同条件附录指定的竣工日期或超过任何以前根据本合同条件本条或第33条第(1)款(c)项确定的延长竣工日期期限，而其成因是：(a)不可抗力;或(b)恶劣天气或恶劣天气带来的后果。作为本款的应用，恶劣天气应指以下情形：(i)24小时内(午夜至午夜)总雨量在200毫米以上持续两天的大雨，或(ii)6级以上的地震，或(iii)7级以上持续2天的.大风。上述情形必须以深圳市气象局公布的资料为准;或(c)本合同条件第19条所指的任何一项或多项的意外事故引起的损失或损坏，除非此等损失或损坏是由于承包人的疏忽或者违约所造成的;或(d)民变;或(e)根据本合同条件第1条第2款，第11条第(1)或第21条第(2)款发出的建筑师指示;或(f)承包人未有及时从建筑师收到所需而他已特别以书面申请的指示，图纸，详图或标高。发出该等书面申请的日期，在考虑到本合同条件附录中指明的竣工日期或根据本合同条件本条或第33条(1)款(c)项而确定的任何延长竣工日期时，离承包人需要收到上述资料的日期并非不合理地太远或太近;或(g)由建设单位雇佣进行本合同范围以外工作的独立专业承包人、工艺师、技术工人或其他人士方面的拖延;或(h)开启任何覆盖的工程作检查或根据本合同条件第6条第(3)款检验任何工作，物料或货物(包括由于该开启或检验的继后修复工作)，除非检查或检验显示该工作、物料或货物与本合同规定不符外;或(i)遵守本合同条件第34条所规定或根据该条而发出的建筑师指示;

则建筑师在可估算出在上述日期或时间后所拖延时间的长短后，应尽快以书面为工程的竣工作出公平合理的延长期限。惟承包人必须经常尽力设法防止拖延及采取一切令建筑师满意的合理措施对工程继续施工。

惟在本条第一段中所指的提交书面通知后，有关延误主要原因的具体详情，以及估计延长的竣工期限应一并提交建筑师作参考之用。

若建筑师认为承包人的施工进度落后于已审批的施工进度计划，建筑师有权要求承包人重新修订施工进度计划，惟此等重新修订的进度计划及其审批将不能免除承包人在本合同内的任何义务或责任，承包人必须尽力设法防止拖延及采取一切令建筑师满意的合理措施为工程继续施工。若承包人未能遵守上述规定，则可能影响其申请竣工期限延长时的考虑。”

第24条约定，“(1)如承包人书面向建筑师申请而建筑师认为由于工程或及其任何部分的正常进度实质上受到下列影响，令承包人受到直接损失和费用而他无法根据本合同任何其他规定获得偿还时：(a)承包人未有及时从建筑师收到所需而他已特别以书面申请的指示、图纸、详图或标高。发出该等书面申请的日期，在考虑到本合同条件附录中指明的竣工日期或根据本合同条件第23条或第33条第(1)款(c)项确定的任何延长期限时，离承包人需要收到上述资料的日期并非不合理的太远或太近;或(b)开启任何覆盖的工程作检查或根据本合同条件第6条第(3)款检验任何工作、物料或货物(包括由于该开启或检验的继续修复工作)，除非检查或检验显示该工作、物料或货物与本合同规定不符外;或(c)建筑师发出有关对本合同下任何工作推迟施工的指示;

而在工程或其中任何部分进度如上述变得明显地受到影响后，如承包人在合理时间内以书面申请，则建筑师应自行确定或指示估算师确定该等损失和/或费用的款额。随时依此确定的任何款额应加入承包金额内。如在确定日期后发出中期证书，任何该等款额应加入该等证书指明届期应付款项内。

(2)本条规定不应损及承包人可能拥有的任何其他权利和赔偿。”

第30条第(3)款约定，“建设单位可按本合同条件附录中指明的“证明价款保留金百分率”保留本条第(2)款所提及的工作、物料和货物总值的百分比作为保留金额。惟当此保留金额的总和相等于上述附录中指明的保留金限额时，则不应再根据本款保留额外金额。”

第30条第(4)款(b)约定，“在发出“实际竣工证书”时，建筑师或建设单位应发出一份为数相等于保留金额一半的证书，而承包人向建设单位出示任何该证书后，应在本合同条件附录中所指明的“承兑证书期”内获支付上述款项。”

第30条第(4)款(c)约定，“在合同条件附录中所指明的缺陷保修期届满后或在发出缺陷修复证书时，取其较迟者，建筑师或建设单位应发出一份为数相等于保留金余额的证书，而承包人向建设单位出示任何该证书后，应在本合同条件附录中所指明的“承兑证书期”内获支付上述余额。”

第30条第(5)款(a)约定，“工程的计量及估价应在本合同附录中所指明的最终计量及估价期内完成，并应不迟于上述期限届满时及在本条第(6)款所述最终证书发出前向承包人提供一份已标价的变更清单。”

第30条第(7)款约定，“除非在最终证书发出前由双方其中一方根据合同条件第35条书面要求同意委任仲裁人，或由承包人于该证书发出后十四天内书面提出要求仲裁外，该最终证书应成为任何由本合同引起的诉讼中(不论是否根据本合同条件第35条的仲裁或其他情况)作为结论性的证据以证明工程已根据本合同条款妥当地执行及竣工，而承包金额已根据本合同条款所需适当地调整，除非及只有在该证书中提到的金额所属错误的成因是由于：(a)对工程或其部分，或在该证书中所处理的任何事项有欺诈、不忠实或欺骗性隐瞒;或(b)工程或其部分的任何缺陷(包括任何遗漏)是在工程进行时任何合理时间内的合理检查或检验或在发出该项证书以前无法发现的;或(c)在计算中对任何工程、物料、货物或数字的任何意外地纳入或遗漏或其他计算上的数学错误。”

第35条第(1)款约定，“如建设单位或代表建设单位的建筑师和承包人在工程进行时或竣工或放弃后对于本合同的结构或任何根据本合同或与本合同有关(包括本合同容许建筑师自行决定任何事情或事项，或建筑师扣发承包人可能有权要求的任何证书，或本合同条件第30条第(5)款(a)项所提及的工程计量和估价，或根据本合同条件第25、第26、第32或第33条所规定双方的权利和责任)的任何性质的任何事件或事项有任何争端或争议，则此等争端或争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。”

合同条件附录：缺陷保修期：实际竣工期后二十四个月;进占工程现场日期：建设单位发出开工指令后七天;保留金限额：承包金额的百分之五(取千元以上之整数);最终计量和估价期：十二个月。

2002年4月28日，申请人进场施工(见证据三：《单位工程开工报告》、《施工许可证》)。之后，申请人克服各种困难，积极地履行了合同约定义务。2003年11月20日，工程通过竣工验收，并交付被申请人使用(见证据四：《竣工验收报告》)。

2006年12月26日，被申请人为案涉工程聘请的估算师******有限公司出具《******总承包工程最终结算账目表》，确认案涉工程的最终结算金额为人民币142,780,116.55元(被申请人扣减567,802.94元的维修费没有依据，申请人认为最终结算金额实际应为143,347,919.49元)(见证据五：最终结算账目表)。根据合同条件附录的规定，工程保留金应为人民币7,167,000元(143,347,919.49?%=7,167,000)。

2002年6月至2004年1月，被申请人分22笔向申请人总共支付工程款人民币126,223,000.00元(见证据七：收付款凭证)。但此后被申请人未再支付任何款项。至今尚拖欠申请人工程款人民币17,124,919.49元。被申请人未及时支付工程款给申请人造成的利息损失为人民币6,432,230.63元(暂计至2010年7月31日，应计至付清之日止。具体见利息计算明细)。

合同约定工期400天，但实际工期为571天，工期客观上延迟了171天。但从下列文件列明的事实可以看出，申请人实际施工天数仅为305天，工期应顺延的天数为266天。工期延迟的原因与申请人无关。

(1)2004年10月28日，建筑师深圳市******建筑师事务所出具《延期申请评估表》确认，案涉工程工期顺延158天，同时提出“另有多项资料不够详实，构成延期的理由不够充分，请贵司尽快提供详细资料交建筑师及威宁谢审批”。

(2)2004年12月28日建筑师确认，深圳市第四届高交会期间工程工期顺延6天;2003年迎春花市期间工程工期顺延14天;因阳台栏杆样板修改，栏杆做法未确定造成工程工期顺延98天(含延期申请评估表中已认可的78天)。

(3)2005年1月4日建筑师确认，因图纸变更和园林工程量增加工期顺延30天;人防工程图纸未及时交付申请人造成工期顺延38天(见证据八：工期顺延文件)。

由于非申请人的原因引起工期延误，给申请人造成了巨额经济损失。仅设备、管理人员工资、周转材料停工窝工一项，申请人受到的损失就达人民币4,708,194元，本次仲裁申请人只请求人民币200万元。2008年4月15日，申请人委托律师向被申请人发函，催要工程款和窝工损失。2008年4月28日，被申请人回函拒绝支付。2010年4月19日，申请人再次发函要求被申请人支付拖欠的工程款本金、利息以及窝工损失，4月27日被申请人回函仍推脱不予支付(见证据六：往来函件)。

总之，申请人按照合同约定履行了自身义务。但被申请人拒不支付拖欠的工程款及利息，被申请人的行为已经构成违约，应承担相应的违约责任。另外，非因申请人原因造成的停窝工，给申请人造成了损失，被申请人也应予以赔偿。为此，根据“总承包工程合同条件”第35条第(1)款仲裁条款的约定，特向贵会提起仲裁，望裁如所请。

此致

中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会

申请人：******工程有限责任公司

深圳分公司

仲裁申请书 篇3

申请人：______________，男(或女)，_______年_____月__________日出生，_____族，住__________省__________市__________街道__________小区__________幢_______________室，电话：_______________________________。

申请事项：

请求贵院对[____________]_____刑初第__________号诉申请人__________保护纠纷案终止审理。

事实和理由：

贵院受理的_______________诉申请人物权保护纠纷案，因________________(之前诉讼的原因)已向贵院提起了诉讼，为__________________(终止原因)。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，申请人特向贵院申请对本案中止审理，待_________________后再恢复本案的审理。

此致

________人民法院

申请人：_________________

日期：_________________

仲裁申请书 篇4

尊敬的领导：

本人系XX（单位）XX（岗位）员工，于XX年X月X日进入XX岗位，现因身体较差的'原因，按XX文件的规定，特申请待岗，自XX年X月X日至XX年X月X日。待岗期间的其它事项，按待岗协议履行。特此申请，请予以批准。

尊敬的的段领导：

我叫***，今年**岁，毕业与成都铁路运输学校铁道运输专业。由于20**年***事件，给公司及车务段造成了不良影响，组织给予本人待岗六个月，待岗期间，本人在车站的正确领导及同志们的支持帮助下，认真学习业务知识，不段改造个人的主观世界，忠于领导、服从命令、勤奋工作、忠实地履行铁路工人的职责、义务，取得了一定的成绩，车站也给予了一定好评。

总之，待岗这段时间以来，本人在工作、学习、生活中不断严格要求自已，对铁路工作始终保持着满腔热情，由于组织、领导及同志们给我创造了比较宽松、优越的环境，加上本人的主观努力，较好的完成了各项工作任务。组织上批准我上岗后，决不辜负领导的期望，努力做到：

首先，进一步加强个人政治理论和业务知识的学习，不断提高思想修养，把自已锻炼成一名政治合格、业务过硬、作风优良的基层工作人员。

其次，准确定位，积极发挥主观能动作用，与单位同事齐心合力搞好工作。

再次，遵章守纪，工作中能起到模范带头作用，在职工中保持良好的铁路工人形象。

仲裁申请书 篇5

《劳动争议调解仲裁法》

第二十八条 申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。

仲裁申请书应当载明下列事项：

（一）劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

（二）仲裁请求和所根据的事实、理由；

（三）证据和证据来源、证人姓名和住所。

书写仲裁申请有困难的，可以口头申请，由劳动争议仲裁委员会记入笔录，并告知对方当事人。

《劳动人事争议仲裁办案规则》

第二十九条 申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。

仲裁申请书应当载明下列事项：

（一）劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位、住所、通讯地址和联系电话，用人单位的'名称、住所、通讯地址、联系电话和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

（二）仲裁请求和所根据的事实、理由；

（三）证据和证据来源，证人姓名和住所。

书写仲裁申请确有困难的，可以口头申请，由仲裁委员会记入笔录，经申请人签名或者盖章确认。

申请人的书面仲裁申请材料齐备的，仲裁委员会应当出具收件回执。

对于仲裁申请书不规范或者材料不齐备的，仲裁委员会应当当场或者在五日料的，仲裁委员会应当出具收件回执。

第三十五条被申请人可以在答辩期间提出反申请，仲裁委员会应当自收到被申请人反申请之日起五日内决定是否受理并通知被申请人。

决定受理的，仲裁委员会可以将反申请和申请合并处理。

该反申请如果是应当另行申请仲裁的争议，仲裁委员会应当。书面告知被申请人另行申请仲裁；该反申请如果是不属于本规则规定应当受理的争议，仲裁委员会应当向被申请人出具不予受理通知书。

被申请人在答辩期满后对申请人提出反申请的，应当另行提出，另案处理。

二、仲裁申请书使用范围及解决的问题

《仲裁申请书》为劳动人事争议仲裁申请人申请仲裁时应当提交的书面材料之一，用于明确申请人的仲裁请求，阐述事实和理由等。被申请人在答辩期间提出反申请的，也应当填写《仲裁申请书》。

三、仲裁申请书填写要求及注意事项

（一）当事人基本情况

1、申请人的基本情况填写清楚。申请人是自然人的，姓名应与身份证相符，不符则需提供曾用名或其他证明；联系地址，应是明确具体的通讯方式；联系电话应当清楚。申请人应当是直接关系人。在因工死亡或非因工死亡等案件中，劳动者本人已死亡，具备主张权利主体资格的遗嘱继承人或第一顺序法定继承人、利害关系人不全的，应当通知其他共同申请人参加仲裁。必要时需经过公证的亲属关系证明。申请人是用人单位的，应参照样本中被申请人的格式填写基本情况。

2、被申请人的基本情况。被申请人是用人单位的，名称应与企业或事业单位法人登记一致，联系地址、电话应当清楚无误。被申请人应当是具备《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》等规定的主体资格。被申请人是自然人的，应参照样本中申请人的格式填写基本情况。

3、如有第三人，应列明第三人的基本情况。第三人可以是用人单位或自然人。

（二）仲裁请求应当明确

可以计算金额的应当注明仲裁请求事项及金额。涉及《劳动争议调解仲裁法》实施后的争议事项及金额可分开列明。对涉及《劳动争议调解仲裁法》第四十七条规定的终局裁决事项的应特别注明。

（三）事实和理由应当简明扼要

可以指导申请人区分不同案件类型填写几大必备要素：如解除终止劳动关系争议填写入职时间、合同、岗位、工资标准、解除及离职时间、解除终止原因等；工伤待遇争议填写工伤事故发生时间、工伤的认定时间、劳动能力鉴定时间、伤残等级、医疗期、本人工资、社会工伤保险缴纳情况、已支付的工伤待遇等；劳动报酬争议填写工资标准、工资构成、工资支付方式、工作时间等。内容较多时，可续加中页。

（四）书写要求

申请人在书写《仲裁申请书》时，应用钢笔书写或打印。申请人签名或盖章一栏应由申请人本人、法定代理人签名，申请人为用人单位韵应加盖单位公章。复印件及打印件均应用钢笔签名，修改处应注明姓名及日期。

（五）附件标明副本数量

申请人应按被诉人、第三人人数提交《仲裁申请书》副本。附件中的证据清单及证据材料中注明证据和证据来源、证人姓名和住所。

四、仲裁申请书范例参考

申请人：××，女，汉族，出生年月日，住址

被申请人：×××公司

地址：××

法定代表人：××，电话：×××

申请事项：

一、请求依法裁决被申请人为申请人补交社会养老保险费及滞纳金合计18000元人民币。

二、请求依法裁决被申请人为申请人补交医疗保险费滞纳金合计20000元

三、请求依法裁决被申请人支付申请人双倍的工资合计26000元（ 20xx年1月至今）

事实与理由：

申请人于20xx年3月8日开始至今一直在被申请人处工作， 现担任公司的销售经理，双方已经形成了事实上的劳动关系。申请人在被申请人处工作至今，被申请人从未给申请人交纳过任何的保险，同时也未与申请人签定书面的劳动合同。

申请人认为， 根据劳动合同法及相关法律规定，用人单位应当与劳动者签定劳动合同并为劳动者交纳各类法律规定的保险， 而被申请人却一直未给申请人交纳各类保险，此行为已违反了法律的规定，为维护申请人的合法利益，申请人曾多次要求其交纳保险，但被申请人却拒绝交纳， 致使申请人的保险费用产生了高额的滞纳金， 同时， 根据劳动合同法的规定，未签定劳动合同的，用人单位应向劳动者支付双倍的工资。 为维护申请人的合法利益， 现申请劳动争议仲裁，请求裁决被申请人为申请人补交保险及滞纳金并依法向申请人支付双倍的工资。

仲裁申请书 篇6

申请人：_______法定代表人：_______住所：_______委托代理人：_______联系电话：_______

被申请人：_______法定代表人：_______住所：_______联系电话：_______

_____请求：_______

1.裁决被申请人向申请人支付合同价款人民币。

2.支付违约金

3.由被申请人承担本案的全部_____费用。

事实与理由：_______

被申请人于_________年_________月_________日向申请人采购了总金额为_________万元的起重吊装设备。申请人已经履行了全部合同义务，被申请人已支付了______________元，此后再未付款，至今共欠申请人元(大写元整)，虽经申请人多次催要，被申请人仍然拖欠至今不予支付。

_________市_____委员会

_________有限公司法定代表人：_______

_______年_______月_______日

仲裁申请书 篇7

申请人：法定代表人：住所：委托代理人：联系电话：

被申请人：法定代表人：住所：联系电话：

仲裁请求：

1.裁决被申请人向申请人支付合同价款人民币。

2.支付违约金

3.由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

事实与理由：

被申请人于XXXX年XX月XX日向申请人采购了总金额为XXXXX万元的起重吊装设备。申请人已经履行了全部合同义务，被申请人已支付了______________元，此后再未付款，至今共欠申请人元（大写元整），虽经申请人多次催要，被申请人仍然拖欠至今不予支付。

依据销售合同第十五条之约定，上述未付款之逾期违约金，应按计算，共计元，应由被申请人支付于申请人。

基于上述事实，申请人依据《销售合同》第十六条之约定，向贵委提起仲裁。恳请贵委查明事实真相，依法维护申请人合法权益。此致

XX市仲裁委员会

XXXXXXXXXXXX有限公司法定代表人：

年月日

仲裁申请书 篇8

申请人：__________，性别：______，民族：______，________年____月____日出生。身份证号：_________________________

住址：___________________________________________________。

被申请人：_____________________________地址：_______________________________________。法定代表人：__________联系电话：_________________

事实与理由：________年____月____日，申请人因受被申请人_______________工程项目负责人_________招聘，在被申请人承建的_______________工程项目部工地从事防水工作，双方未签订书面劳动合同，口头约定工资为每月_______元。同年____月____日上午，申请人在_____________作业时受伤，后被救护车送往成都_____________医院治疗______天。在此期间，被申请人结算了申请人____月份的.工资并支付了申请人住院医疗费用。

综上所述，申请人依据《工伤保险条例》、《劳动和社会保障部下发的关于确立劳动关系有关事项的通知》及相关法律法规，为维护申请人的合法权益，特向劳动仲裁委员会提出申请，望依法支持申请人的请求为盼!

申请人：________

_______年____月____日

仲裁申请书 篇9

申请人：李xx，女，汉族，19xx年10月11日出生，住山西省xx县康家会镇悬中村100705康家会镇悬中村，身份证号码：14222819xx1011xxxx

2、裁决被申请人补发工资差额2344元，补发休息日及法定节假日工资差额2160元;

3、裁决被申请人给申请人缴纳养老及医疗保险并完善相关手续;

4、支付一个月工资作为经济补偿金。

事实与理由：

20XX年7月25日，申请人在被申请人业务员刘xx的介绍下，到被申请人处应聘，8月1日双方签订书面的《劳动合同》，并于当日正式上岗工作，担任美特好滨河店金日制药的品牌促销员。

自从工作后，申请人就认真负责、勤勤恳恳的做好本职工作，严格遵守美特好超市及被申请人公司的规章制度。

在该美特好超市做促销员的还有同类产品的两个厂家的两个女促销员，自从申请人来到该超市从事促销员之后，就被处处刁难，经常被截货，并且常无理取闹，任意的对她破口大骂，认为申请人堵了她们的财路，使她们不能任意妄为，减少了收入，故在10月5日，她们又横挑鼻子竖挑眼的对着申请人乱骂，申请人就找部门主管陈诉，却遭来她们二人的殴打，之后部门主管将三人都予以停职悔过的处罚。

公司领导知道事情经过后，安慰申请人不要生气，也不要着急，先回去休息几天，公司帮助出面协调处理，并且承诺在休息的六天里工资照常发放，故申请人服从公司领导安排回家休假。

经过协调，超市主管同意三人重新回到工作岗位，并且吩咐那两个促销员不可再刁难申请人并且截货，她们也承诺不再有类似的事件再次发生，但是好景不长，她们就又恢复了本来面目更加肆无忌惮的刁难、变本加厉，处处欺负申请人。

在10月中旬，她们又占用了申请人的货架，使申请人无法上货，申请人与她们理论，她们就威胁她“不让动，否则就打烂你的脑袋”，申请人很生气，还是找部门主管陈述，结果主管一气之下又将她们三人停职。

就这样，申请人又一次被停职，公司领导了解事情经过后依然是安慰她，让她放心，为避免她再受委屈，承诺她为她出面协调解决，并且重新安排一个工作场所更换一个门店销售，让她回家待岗听候通知，但在11月19日，申请人却收到被申请人的通知：被申请人，当方无故解除双方的劳动关系。

另外，《劳动合同》协议第四条第二项工资约定为1125年，但实际上履行的却是双方的口头约定：每月底薪1200元另加销售100元给2 %的提成，所以被申请人严重的违反《劳动法》及《劳动合同法》的相关规定，欺瞒劳动主管部门，为签劳动合同而签劳动合同，捏造事实，逃避管理，并且累计拖欠申请人工资2344元，并且在上班后的所有休息日及法定节假日也未给予200%、300%的.工资，共计应当支付2160元，请求仲裁委依法裁决要求被申请人支付。

按照《社会保险法》、《劳动法》等法律法规的相关规定，为职工缴纳养老、医疗保险是用人单位的法定义务，但被申请人却迟迟不予办理，但直到申请人被解除劳动关系被离职下岗都未办理。

综上所述，申请人无任何过错无缘无故的受其余两名促销员的刁难与欺负，被申请人除没有实现对申请人的种种承诺给调换工作岗位、帮助支持申请人的工作，反而以申请人违反公司制度为借口解除双方的劳动关系，完全违反《劳动法》的相关规定，申请人依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，特向贵委提出仲裁申请，请求仲裁委以事实为根据，以法律为准绳，依法确认双方的劳动关系，并且裁决补足工资差额与休息日、法定节假日的工资，裁决支付一个月工资作为经济补偿金，裁决被申请人给申请人缴纳养老及医疗保险并完善相关手续;对其余两名促销员予以处分，维护申请人的合法权益。

仲裁申请书 篇10

申请人：呼和浩特市xx羊绒制品有限公司

法定代表人：赵XX职务：董事长

地址：呼和浩特市玉泉区金川开发区XXXXXX号

电话：180047XXXXXX

被申请人：三井xx融资租赁（香港）有限公司

法定代表人：藤田XXXX职务：董事长

住址：香港九龍尖沙咀彌敦道132號XXXXXX

电话：（852）25XXXXXX

请求事项：依法请求确认申请人与被申请人买卖合同仲裁条款无效

事实和理由：20xx年4月21日，被申请人与申请人签订编号（ＣＳＣ２０１１２０－００）日本株式会社岛精机制作所制造的岛精电脑横编织机及计算机设计系统融资租赁合同一份。合同价款３２７，５５８美元；

20xx年7月30日，被申请人与申请人再次签订编号（ＣＳＣ２０１１２０－０1）日本株式会社岛精机制作所制造的岛精电脑横编织机融资租赁合同一份。合同价款USD832，608美元；

两份合同均约定分期付款，期数12期，每期3个月，合计36个月。编号（ＣＳＣ２０１１２０－００）合同约定每期付款金额19684美元；编号（ＣＳＣ２０１１２０－０1）合同约定每期付款金额50034美元；两份合同总额为ＵＳＤ1160166美元。

两份合同均约定：第一期分期付款应以交货完毕日所属月份1个月后的月底为首期支付日，以后各期在每满3个月的月底支付；

两份合同均含有特别重要条款、一般特别、特别约定条款。但是，每一个条款均有效，而适用的法律却大不相同。三个条款对比如下：

1、重要条款约定中第八条：

（1）本合同的未尽事宜、对本合同的解释意见不一致等与本合同有关的或履行合同所发生的一切争议，应依据相关法律各方协商解决。如经协商后仍不能解决的，应提交仲裁。甲方或丙方为被申请人时，仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，并且应按在中国上海的该委员会的仲裁规则进行仲裁；乙方为被申请人时，应提交香港国际商事仲裁中心，并应按该仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，合同各方都应执行。

（2）第九条：本合同适用香港法律。

2、一般条款约定中第十六条：本合同或本合同违约、或履行所发生的一切争议、纷争或意见不一致，经协商仍不能及时解决的，应提交日本国东京都国际商事仲裁协会，按其仲裁规则予以仲裁解决。仲裁裁决是终局的.，合同各方都应执行，各方均可以要求仲裁裁决的执行有管辖权的法院或法庭进行执行。本合同适用日本国法律，并按照香港法进行解释。本合同所使用的FOB、ＣＦＲ以及ＣＩＦ等贸易术语，均根据２０００年版国际贸易术语解释通则及其后修订版予以解释；

3、特别约定条款第二十一条中：

（1）尽管有本合同一般条款16条第一款的规定，本合同的未尽事宜、对本合同的解释意见不一致或者其他合同与本合同有关的，或基于本合同发生的一切纠纷，各方应依据相关法律协商解决。经协商后仍不能解决的，应提交仲裁。甲方或丙方为被申请人的，仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，并且应按在中国上海的该委员会的仲裁规则进行仲裁；乙方为被申请人的，应提交香港国际商事仲裁中心，并应按该仲裁中心的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，合同各方都应执行。在仲裁过程中，除各方有争议正在仲裁的部分外，合同各方应继续履行本合同；

（2）第22条本合同适用中国法律法规的强制性规定，除此之外，适用香港法律；

上述三个条款中均含有仲裁条款。但是，适用的条款和适用的法律均不一致。

20xx年3月17日，申请人与岛精机（香港）有限公司买卖合同一份，合同价款ＵＳＤ1078500美元，因涉及进出口贸易许可问题，该公司无法向申请人交付货物。此后，由被申请人与申请人协商，由被申请人为其办理有关进出口业务。按照《中华人民共和国对外贸易法》的规定，申请人找到内蒙古捷泰国际贸易有限责任公司（以下简称捷泰公司）为其办理代理进口货物买卖事宜后，被申请人以高出同类产品国际市场价格ＵＳＤ81，666美元的情况下，与申请人签订融资租赁合同各一份。合同名称为：买卖合同；实际执行的应当确认为融资租赁性质；但是，被申请人因申请人未能按期支付租赁费为由，于20xx年10月31日正值生产期时，拒绝提供进口设备系统说明书，导致因无法输入系统文件，致使该设备停止运行至今。被申请人拒绝申请人使用该设备造成申请人与第三人不能履行合同被诉、违约损害赔偿案件屡屡不断，目前仍有河北省霸州市加工销售合同案件未能审理终结。申请人对被申请人拒绝提供设备说明书，拒绝输入信息系统口令所导致的损失责任问题，将在该确认申请案件终结后，另行提起反诉，或者反仲裁请求。

被申请人与申请人签订合同目的是保证申请人融资租赁合同目的能够按照预期最大化实现经济利益之目的。但是，被申请人利益申请人对进口设备知识欠缺，拒绝提供信息系统说明书，拒绝按照系统数据提供数据信息的方式，控制申请人对该设备的正常使用，导致申请人所融资租赁的设备从20xx年7月30日合同签订到设备交货并安装完毕至20xx年10月31日被停止运行，包括试车运行在内，仅仅生产了一个周期，申请人实际支付融资租赁费包括运费、保险费、手续费等在内合计约700000多万美元，按照国际货物买卖规则，应当属于被申请人履行的合同义务，也因申请人对进口货物买卖知识的欠缺，全部由申请人承担了费用，致使申请人的经营状况一直未能最大化满足和实现。

申请人根据《中华人民共和国仲裁法》第20条【当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。】最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释第11条【合同约定解决争议适用其他合同、文件中的有效仲裁条款的，发生合同争议时，当事人应当按照该仲裁条款提请仲裁。涉外合同应当适用的有关国际条约中有仲裁规定的，发生合同争议时，当事人应当按照国际条约中的仲裁规定提请仲裁。】第12条【当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。申请确认涉外仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。———】之规定。特向本院提出仲裁条款效力的确认申请。请求确认理由如下：

1、被申请人与申请人所签订的仲裁条款不符合仲裁法的具体规定；

2、被申请人选定的仲裁机构与现有仲裁机构名称明显不符；

3、被申请人在协议中的仲裁条款，适用的准据法约定不明确；

4、被申请人选择适用香港法律时，未向申请人提供香港法律的内容；

5、被申请人对约定的仲裁条款均有选择权，被申请人提供的是格式合同文本，按照约定应当提供两种文字的合同文本，外文文本合同，还必须附中文译本；

6、被申请人应当提供香港法律内容，并且与申请人未协商选择所适用的法律；

因此，申请人请求上海市中级人民法院，对被申请人与申请人《买卖合同》中约定的仲裁条款依法确认为无效仲裁条款。

此致

上海市国际经济贸易仲裁委员会

（上海国际仲裁中心）

申请人：呼和浩特市xx羊绒制品有限公司

20xx年4月16日

仲裁申请书 篇11

仲裁医院申请书是指医疗机构或医疗纠纷双方向仲裁机构提交的一份申请书。随着社会的发展，医疗纠纷时有发生，而仲裁医院申请书的出现便是解决这一问题的有效手段之一。

一、什么是仲裁医院申请书

医疗纠纷是社会不可避免的问题，而仲裁医院申请书则是在医疗纠纷发生时，双方医疗机构或纠纷当事人向仲裁机构提交的申请书。仲裁机构一般由政府组织或专业机构组成，是一种非诉讼解决争议的方式。

二、仲裁医院申请书的必要性

随着医学技术的不断发展和医院规模的不断扩大，医疗纠纷的数量呈逐年增加趋势。医患之间的矛盾和纠纷时有发生，为了有效解决医疗纠纷，维护医患双方的权益，仲裁医院申请书的出现可以为医疗机构提供有力的支持。

三、仲裁医院申请书的内容

1. 申请人信息：医疗机构或纠纷当事人的基本信息，包括名称、地址、联系电话等。

2. 申请事项：具体医疗纠纷事件的描述，包括时间、地点、诊断结果、医疗行为等。同时，需要提供充足的证据材料，如医疗记录、检查报告、诊断证明等。

3. 申请方案：医疗机构或纠纷当事人希望通过仲裁解决的具体问题和提出的解决方案。

4. 联系方式：医疗机构或纠纷当事人的联系方式，包括地址、电话号码和电子邮件等。

四、仲裁医院申请书的提交途径

仲裁医院申请书可以通过多种途径提交，包括邮寄、传真、电子邮件等。具体申请方式可以咨询相关的仲裁机构。

五、仲裁医院申请书的作用

1. 解决医疗纠纷：在医疗纠纷时，仲裁医院申请书可以有效缓解医患之间的矛盾，通过仲裁机制解决争议，维护医患双方的权益。

2. 保护医疗机构的利益：在医疗事故和纠纷发生时，医疗机构不仅面临患者索赔的风险，还可能面临声誉受损、行业监管处罚等问题。仲裁医院申请书可以为医疗机构提供法律支持，保护医疗机构的合法权益。

3. 促进医疗行业的规范发展：仲裁机制可以有效促进医疗行业的健康规范发展，提高医疗服务的质量，减少医疗纠纷的发生。

六、结语

随着医疗行业的不断发展和医患关系的日益复杂化，医疗纠纷已成为影响医疗卫生服务的重要问题。仲裁医院申请书的出现为医疗机构和纠纷当事人提供了一种非诉讼解决争议的有效途径，能够有效缓解医患之间的矛盾，保障医患双方的权益，促进医疗行业的健康发展。

仲裁申请书 篇12

年假‎请假申请‎书‎‎申请尊‎敬的‎科长‎、处‎长、‎主任‎:‎‎‎根据国‎家和‎单位‎关于‎带薪‎年休‎假的‎有关‎规定‎，我‎‎拟于xx‎-x‎xx‎年‎月日‎休假‎‎天。休‎假期‎间，‎我的‎‎工作已经‎安排‎好了‎，请‎给于‎批准‎为感‎!‎特此申‎请‎‎‎申请人‎:‎‎x‎x-‎xx‎‎2‎01‎x‎年x‎月x‎日‎pag‎e‎尊敬‎的‎___‎:‎‎‎您好‎!我是‎__‎_‎级__‎_‎*的‎__‎__‎__‎。因‎‎____‎__‎__‎_‎不能‎___‎__‎__‎__‎__‎__‎‎__。特‎此请‎假。‎请批‎准。‎‎‎此致请‎假人‎:‎‎_‎__‎__‎_‎年x‎月x‎日请假‎条‎xxx‎:‎‎‎我因家‎中有‎事，‎于‎xx‎年xx‎月‎xx‎日至‎xx‎年xx‎月‎xx‎日，请‎假‎xx‎天，请‎批准‎。请‎假人‎:‎‎x‎xx‎‎2‎01‎x‎年x‎月x‎日‎‎1.‎标题‎。‎‎‎称渭。‎‎‎3.‎请假‎原因‎。‎‎4‎。‎请假起‎止时‎间。‎‎‎‎5.祝颂‎语。‎‎‎6.‎请假‎人签‎名。‎‎‎7.‎请假‎时间‎。请‎‎假‎条xx‎培训‎‎中心:‎因我行‎于‎1月‎10‎日晚举‎行‎员工大‎会，‎任何‎人不‎‎得缺席，‎所以‎本人‎1‎月10‎日晚‎不能‎‎回校参加‎培训‎。‎特此请‎假、‎恳望‎批准‎‎!‎此致‎敬礼‎-‎xx‎银行海‎珠支‎行营‎业部‎刘‎xx‎事假请‎假条‎范文‎‎尊敬‎的__‎_‎:‎‎您好‎!‎我是‎___‎级‎___‎*‎的‎___‎__‎_‎。因‎___‎__‎__‎__‎不能‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎‎___‎。特此‎请假‎。请‎批准‎。‎‎此致‎请假‎人:‎‎‎__‎__‎__‎年‎x月‎x日尊‎敬的‎**‎领导‎:‎‎‎本人因‎**‎**‎**‎原因‎，需‎请假‎*‎天，恳‎请领‎导予‎‎以批准。‎谢谢‎!‎请‎假人:‎‎*‎**‎*‎年*‎月*‎日注:‎‎‎病假‎要附‎上医‎生*‎明，‎事假‎要提‎个充‎足的‎理由‎‎。[格式‎内容‎]‎‎‎1.‎标题‎。‎‎‎称渭‎。‎‎‎3.‎请假‎原因‎。‎‎‎4.‎请假‎起止‎时间‎。‎‎‎5.‎‎祝颂语。‎‎‎6‎。‎请假人‎签名‎‎。‎‎7.‎请假‎时间‎。[‎范例‎参考‎]请‎‎假‎条xx‎培训‎中心‎‎:‎‎因我行‎于‎1月‎10‎日晚举‎行员‎工大‎会，‎任何‎人不‎得缺‎席，‎所以‎‎本人1‎月10‎日晚‎不能‎回校‎参加‎培训‎。特‎此请‎假、‎恳望‎批准‎!‎‎‎此致敬礼‎-‎!xx‎银行‎海珠‎支行‎营业‎‎部刘xx‎事假‎请假‎条‎xxx‎:‎‎‎我因家‎中有‎事，‎于‎xx‎年xx‎‎月xx‎日至‎xx‎年xx‎月‎xx‎日‎，请假‎xx‎天，请‎批准‎。请‎假人‎:‎‎x‎xx‎年月‎日只‎要把‎请假‎事由‎、请‎假时‎间、‎请假‎人等‎必要‎事项‎写‎上就行‎了。‎不用‎整太‎‎复杂。领‎导会‎在你‎的请‎假条‎上签‎字的‎。一‎般你‎‎们单位肯‎定规‎定:‎‎‎多长‎时间‎由谁‎‎来准假，‎要找‎对人‎，还‎有请‎假期‎间的‎待遇‎问题‎‎要协商好‎。‎pa‎ge‎‎尊敬的‎‎:‎‎您好‎!‎我是‎xx‎学校的‎教师‎‎，因为‎‎，需请‎‎。请假‎‎从到‎，去‎‎往地点‎，请‎假期‎间有‎效联‎系方‎式:‎‎‎‎。恳请‎批准‎，谢‎谢‎‎此致‎敬礼‎-‎!请假‎人:‎‎‎时‎间:‎‎‎‎‎20‎1x‎年‎x月‎x日校‎方意‎见‎:公章‎教育‎局意‎见‎:公章‎尊敬‎的‎___‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎:‎‎‎您好‎!我是‎余坊‎中心‎校的‎教师‎__‎__‎__‎__‎_‎，因为‎__‎__‎__‎__‎__‎‎____‎__‎__‎__‎__‎_‎，需请‎__‎__‎‎__。请‎假从‎__‎__‎__‎_‎到__‎__‎‎___‎，‎去往地点‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎，请‎假期‎间有‎效联‎系方‎式:‎‎‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎_‎。恳请‎批准‎，谢‎谢‎‎此致‎敬礼‎-‎!请假‎人:‎‎‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎__‎年‎___‎__‎_‎月__‎__‎_‎日校方‎意见‎:‎教育局‎意见‎:‎请假人‎姓名‎:‎所在‎部门‎:‎请假事‎由请‎假天‎数请‎假起‎止时‎间‎所在系‎主任‎同意‎签名‎签名‎时间‎教务‎处处‎长签‎名签‎名时‎间组‎织人‎事处‎处‎长签名‎签名‎时间‎分管‎教学‎副校‎长签‎名签‎名时‎‎间校长签‎名签‎名时‎间销‎假‎时间延‎假天‎数及‎原因‎组织‎人事‎处处‎长同‎意延‎假签‎名学‎校领‎导同‎意延‎假‎签名备‎注说‎明‎:请假‎1‎天以内‎的‎，须获‎得本‎系主‎任同‎意‎。有课‎则须‎同时‎到‎教务科‎办理‎停‎，调课‎手续‎，‎无课者‎报教‎务处‎备案‎;‎请假‎2天以‎上‎3天以‎内‎的，‎须获得‎本系‎主任‎，‎组织人‎事处‎处长‎同意‎。‎有课则‎须同‎时获‎得教‎务处‎处‎长的同‎意无‎课者‎报教‎务处‎备案‎;‎请假‎4天以‎上‎5天以‎‎内的，‎须获得‎本系‎主‎任，‎组织人‎事处‎长同‎意‎，有课‎则须‎同时‎获得‎教务‎处处‎长的‎同意‎‎，无课者‎报‎教务处‎备案‎，‎最后报‎请分‎管教‎学的‎副校‎长批‎准‎;请假‎6‎天以上‎的‎，‎须获得‎本系主‎任‎，组织‎人事‎处处‎长同‎意‎，有课‎则须‎同时‎获得‎教务‎处处‎长的‎同意‎，‎无‎课者报教‎务处‎备案‎，‎然后还‎须获‎得分‎管教‎学的‎副校‎长同‎意‎，最后‎报请‎‎校长批准‎。‎尊敬的‎学校‎领导‎:‎‎‎因本人‎有孕‎在身‎，预‎产期‎11‎月份‎，现‎需要‎回家‎休息‎，调‎养身‎‎体。‎特向领导‎申请‎办理‎请假‎手续‎，春‎节后‎回来‎上班‎，请‎假时‎间为‎4‎个‎月。另在‎此非‎常感‎谢学‎‎校领导对‎我的‎关心‎和照‎顾，‎真正‎体现‎了人‎文化‎‎主义。特‎此申‎请，‎望领‎导审‎批。‎xx‎x‎教师请‎假条‎范文‎尊敬‎的‎:‎‎‎您好‎!我是‎xx‎学校‎的教‎师‎，因‎为‎，需‎请‎。请‎假从‎‎到‎，去往‎‎地点‎，请假‎期间‎有效‎联系‎方式‎:‎‎‎。恳‎请批‎‎准，谢谢‎‎‎此致敬‎礼-‎!‎请假人‎:‎‎‎时‎间:‎‎‎‎2‎01‎x‎年x‎月x‎日校方‎意见‎:‎公章教‎育局‎意见‎:‎公章‎‎

撤销仲裁申请书模板8篇

无论从事哪个岗位申请书都是十分重要的。申请书的内容单一明确，要求一事一书，不能在同一份申请书中表达多种请求。你知道一份标准的申请书需要有哪些方面吗？或许你正在查找类似"撤销仲裁申请书模板"这样的内容，欢迎你阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

撤销仲裁申请书模板 篇1

申请 人：某某某公司

负责 人：某某某

地 址：某某某某某某1号楼1单元3楼东户

联系电话：12345678900

被申请人：某某某 男 汉族 某某年1月3日出生

住 址：某某某某某某1号楼1单元3楼东户

电 话：11111111111 邮政编码：11111111111

请求事项：

申请人不服某劳仲案字 [XX]第 00号裁决书，现依法向贵院申请：

1. 裁定撤销某劳仲案字 [XX]第 00 号裁决书。

2. 申请费由被申请人承担。

事实与理由：

被申请人于XX年3月10日向某某市劳动人事争议仲裁委员会（以下简称劳动仲裁委）提出劳动争议仲裁申请书，将某某省某某县二建建设工程劳务有限公司（以下简称某某法到庭，劳动仲裁委审理后，于XX年4月12日作出某劳仲案字 [XX]第00号裁决书，裁定由申请人承担对被申请人的赔偿责任。

申请人认为：

1、仲裁裁决没有管辖权。

2、仲裁裁决适用法律错误。

3、仲裁裁决违反法定程序。

申请理由：

1、 仲裁裁决对申请人无管辖权：

裁决书已经查明如下事实：申请人与某某二建之间存在建筑工程劳务承发包合作关系，属于民事法律关系，属于民事法律规范调整范畴。某某二建在申请人处承接劳务分包工程过程当中，聘用了被申请人作为建筑工人，被申请人与某某二建之间建立了劳动关系，属于劳动法律规范调整范畴。故此，本案应是被申请人与某某二建之间的劳动争议纠纷，申请人与被申请人之间不存在任何法律关系，故此，仲裁裁决对申请人没有管辖权，请人民法院依法予以撤销裁决书。

2、 裁决书适用法律错误：

裁决书依据《工伤保险条例》第三十一条、劳动和社会保障部、建设部《关于印发建设领域农民工工资支付管理暂行办法的通知》（劳社部发【XX】22号文）（以下简称22号文）第九条、第十条之规定，裁定申请人支付被申请人工伤医疗费属于适用法律错误。

劳社部发【XX】22号文第一条规定：“本办法适用于在中华人民共和国境内的建筑业企业(以下简称企业)和与之形成劳动关系的农民工。”而申请人与被申请人之间不存在劳动关系，故此，22号文对申请人并不适用。故此，裁决书适用法律错误，作出了错误的裁决。

另外，仲裁裁决中认定申请人与某某二建之间存在未结清的工程款，故此应当在未结清的工程款限额内先行支付被申请人的工伤医疗费，待结算工程款时，将某某二建应承担的工伤医疗费予以扣除。申请人与某某二建之间是否存在未结清的工程款，属于申请人与某某二建之间的民事争议事项，属于民事法律关系范畴，不属于劳动法律关系范畴。此项认定属于仲裁裁决无管辖权的事项，属于越权认定，应属无效。

故此，仲裁裁决错误的适用了法律，认定了仲裁裁决无管辖权的事项，作出了错误的裁决，请求人民法院依法明察，裁定撤销裁决书。

3、 裁决违反法定程序：

XX年3月29日，申请人根据劳动仲裁委的开庭通知，依法参与庭审，提出抗辩事项，某某二建没有到庭，但仲裁裁决书中并没有依法将某某二建没有到庭参加庭审事项予以说明，而是裁定申请人承担了可能会由某某二建承担的责任。理由仅仅是因为联系不到某某二建，如此认定，于法不合，同时也违反了法定程序。故此，请求人民法院依法明察，依法撤销裁决书。

综上所述：济劳仲案字 [XX]第 00号裁决书适用法律、法规错误、仲裁裁决无管辖权、裁决违反法定程序，根据《中华人民共和国劳动调解仲裁法》第49条之规定，应当依法予以撤销。请求人民法院依法明察，支持申请人上述请求。

此致

某某省某某市中级人民法院

申请人：某某某某某某公司

XX年某某月某某日

撤销仲裁申请书模板 篇2

申请人：上海XX建筑安装有限公司

住所地：上海嘉定永新路XXXXX号X

法宝代表人：XXX

被申请人：陆XXX，汉族，1969年XX月XX日出生，住上海市嘉定区塔城路。

请求事项：

1、请求依法撤销 嘉劳人仲（20xx）办字第1914号仲裁裁决书

2、判决本案诉讼费用由被申请人承担

事实与理由：

一、上海嘉定区劳动人事争议仲裁委员会做出的仲裁裁决适用法律错误

被申请人（陆XX）在申请人（上海XX建筑安装有限公司）处工作，双方签署过一期劳动合同期限自20xx年4月1日至20xx年3月31日。被申请人于20xx年3月31日自行填写离职申请单，申请离职。在仲裁庭审时，申请人向嘉定区劳动人事争议仲裁委员会出示了被申请人的填写的离职申请单，被申请人对此也是予以明确确认的。从以上的事实和证据可以看出，被申请人是自行申请离职，不与申请人重新续签劳动合同，不属于劳动法和劳动合同法中规定的用人单位需支付补偿金的情形。

二、上海嘉定区劳动人事争议仲裁委员会做出的仲裁裁决中被申请人故意隐瞒足以影响公正裁决的证据。

1、仲裁裁决认定被申请人20xx年1、2月份未发放的1000元为克扣工资错误。根据申请人与被申请人签署劳动合同，劳动合同中明确约定500元为效益工资，该部分工资是按照申请人的经济效益以及被申请人的工作情况而给予是否发放的。但令人遗憾的是被申请人在申请人处招商工作进行了将近一年之久，却一直毫无进展，为此，申请人对被申请人进行调岗，并且被申请人对此是接受的，因此，申请人不发放该部分的工资是有依据的，是合理、合法的。

20xx年1月，被申请人陆立坚出勤天数为12.69天其应发工资为1668.03元，但当月陆立坚领取工资为20xx.37元。

2、裁决书认定被申请人20xx年3月份全勤工作错误。被申请人20xx年3月份在申请人处工作天数为11.38天，此项有被申请人以及申请人双方确认的“刷卡汇总表”和被申请人提供的请假单等证据证实，所以申请人三月份得工资为1226.7元。而不是裁决书上的2566.43元。

3、裁决书遗漏被申请人未为申请人办理车牌，以及被申请人承诺离职工资在办理车牌后再来申请人处结算的事实。被申请人在工作期间，承诺为申请人办理好一张车牌，并且在离职时填写离职申请单时也明确写明离职工资在办理车牌后再来申请人处结算。此事宜有被申请人的承诺以及离职申请单证明，并且在仲庭审时，被申请人是予以确认的。而仲裁裁决对此事一字未提。

三、经核实20xx年工资发放情况，被申请人陆XX明知自己没有全勤工作，却多领取工资却故意隐瞒，不予退回公司。其中20xx年1、3、4、5、6、9、10、11、12月均未过到全勤工作，却以全勤领取工资，20xx年共计多领取工资4514。35元。20xx年1月份工作12。69天，多领工资841。34元。上述款项，5355。69元，被申请人应当依法予以退回申请人。

综上，申请人认为， 嘉劳人仲（20xx）办字第19XX号仲裁裁决书的作出适用法律错误，认定事实错误，依法应予撤销，恳请贵院依法审查，撤销。

此致

上海市第二中级人民法院

申请人：上海XXX建筑安装有限公司

二○一*年七月二十三日

撤销仲裁申请书模板 篇3

申请人：_________________

申请撤销事项：_________________

事实与理由：_________________

证据：_________________

此致__________中级人民法院

申请人：_________________

年月日

附：1.本申请书副本份;2.__________仲裁委员会裁决书份;3.证据件。2.撤销仲裁裁决申请书实例撤销仲裁裁决

撤销仲裁申请书模板 篇4

申请人：上海XX建筑安装有限公司

住所地：上海嘉定永新路XXXXX号X

法宝代表人：XXX

被申请人：陆XXX，汉族，1969年XX月XX日出生，住上海市嘉定区塔城路。

请求事项：

1、判决本案诉讼费用由被申请人承担

事实与理由：

一、上海嘉定区劳动人事争议仲裁委员会做出的仲裁裁决适用法律错误

二、上海嘉定区劳动人事争议仲裁委员会做出的仲裁裁决中被申请人故意隐瞒足以影响公正裁决的证据。

2、裁决书遗漏被申请人未为申请人办理车牌，以及被申请人承诺离职工资在办理车牌后再来申请人处结算的事实。被申请人在工作期间，承诺为申请人办理好一张车牌，并且在离职时填写离职申请单时也明确写明离职工资在办理车牌后再来申请人处结算。此事宜有被申请人的承诺以及离职申请单证明，并且在仲庭审时，被申请人是予以确认的。而仲裁裁决对此事一字未提。

综上，申请人认为， 嘉劳人仲（2xxx）办字第19XX号仲裁裁决书的作出适用法律错误，认定事实错误，依法应予撤销，恳请贵院依法审查，撤销。

此致

上海市第二中级人民法院

申请人：上海XXX建筑安装有限公司

二xxx年七月二十三日

撤销仲裁申请书模板 篇5

申请人一：广州市粤图实业发展有限公司

地址：广州市合群一马路99—107号

法定代表人：李健职务：董事长

申请人二：亿辉海外有限公司

地址：香港中环德辅道中173号荣山大厦407室

法定代表人：吴强华职务：董事

被申请人：广东天林书业有限公司

地址：广州天河体育西路天河城五楼

法定代表人：李岿职务：总经理

申请事项：

请求广东省广州市中级人民法院依法撤销广州仲裁委员会作出的(20xx)穗仲案字第019号仲裁裁决书。

申请理由：

一，广州仲裁委员会作出的(20xx)穗仲案字第019号仲裁裁决书程序严重违法，因为，依《中华人民共和国民事诉讼法》第257、260条和《中华人民共和国仲裁法》第4、5、6、21条的规定：没有仲裁协议，仲裁机构就不得行使管辖权(仲裁权);仲裁协议无效，仲裁机构也不得行使管辖权(仲裁权)。

广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司于20xx年10月12日签订的《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》中没有约定仲裁协议，因此，依法广州仲裁委员会不得受理、行使仲裁权;广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司于20xx年11月3日签定的《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》中约定该合同的争议“提交中国国际经济贸易仲裁委员会广州市仲裁委仲裁”，‘中国国际经济贸易仲裁委员会广州市仲裁委’事实上并不存在，属约定不明确，又不存在事后达成的补充协议，该仲裁协议无效，无效是自始无效，与自始不存在一样，因此，依法广州仲裁委员会也不得受理、行使仲裁权。仲裁协议是指合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容：(一)请求仲裁的意思表示;(二)仲裁事项;(三)选定的仲裁委员会。仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。没有仲裁协议，仲裁机构不得受理;有仲裁协议，但仲裁协议无效的除外，法院不得受理;仲裁程序的启动和进行应当遵循自愿原则和合法原则，当事人有权决定是否将争议事项交付仲裁、将哪些事项交付仲裁、交付给哪个仲裁机构仲裁。仲裁机构行使仲裁仲裁权的唯一依据是存在有效的仲裁协议。没有仲裁协议和/或仲裁协议依法无效，仲裁机构均不得受理、行使管辖权(仲裁权)，否则，仲裁机构管辖权(仲裁权)的行使就失去了正当性、合法性，由此而产生的仲裁裁决书的效力就应该当然地被否定。

法律授予任何合法机构以权力都采取明示的方式，没有明示的授予就没有权力;再有，仲裁机构管辖权(仲裁权)的正当性、合法性的又一来源应当是书面的、明示的、有效的仲裁协议，而不是另一方当事人的被动参与仲裁、主动提出仲裁反请求的行为。《中华人民共和国民事诉讼法》第245条：涉外民事诉讼的被告对人民法院管辖不提出异议，并应诉答辩的，视为承认该人民法院为有管辖权的法院。这是涉外民事诉讼协议管辖的情况下，如果当事人约定的管辖协议不明确，一方起诉至法院，另一方没有提出异议并应诉答辩，那么，法律就认为该另一方当事人默示地选择了管辖法院;《中华人民共和国仲裁法》第26条：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁异议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外;另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。这条明确规定了仲裁协议无效时，人民法院当然享有管辖权;仲裁协议有效，一方当事人向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁异议的，人民法院应当驳回起诉，人民法院不享有管辖权;还有一种情况是仲裁协议有效，一方当事人向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前没有提交仲裁异议的，法律则认为该另一方放弃异议利益，人民法院因此获得了管辖权。亿辉海外有限公司是一家外资法人，这使广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司之间争议具有了涉外的色彩。无论是涉内仲裁还是涉外仲裁,对仲裁机构管辖权(仲裁权)获得和行使法律均没有规定可以对《中华人民共和国民事诉讼法》第245条做类推解释的适用以及对《中华人民共和国仲裁法》第26条做反对解释的适用。《中华人民共和国仲裁法》第20条：当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。这条明确规定对仲裁协议的效力具有裁决权的有人民法院和仲裁机构，当事人可择一提出异议申请;当事人一方请求仲裁机构作出决定而另一方请求人民法院作出裁定的，法律作出司法优先的程序安排;当事人对仲裁协议效力提出异议的时间是在仲裁庭首次开庭前。如果当事人没有在仲裁庭首次开庭前提出对仲裁协议的效力有异议，

那么当事人的权利可以在仲裁裁决撤销程序或仲裁裁决执行程序中得到救济;如果当事人的权利主张在仲裁裁决撤销程序或仲裁裁决执行程序中仍然没有提出，那么人民法院对仲裁机构的仲裁裁决的效力审查、认定时若发现存在《中华人民共和国民事诉讼法》第260条和《中华人民共和国仲裁法》第58条所列举的情形，人民法院应当对该仲裁裁决不予执行并撤销其效力。不管怎样人民法院的司法权总是要审查、监督、制约仲裁机构仲裁权的，这就是权力相互制衡原则、司法最终裁决原则的一种体现。无论如何在当事人没有在仲裁庭首次开庭前对仲裁协议的效力提出异议时，不得当然地认定仲裁机构具有了管辖权(仲裁权)，因为，在仲裁协议有效时，仲裁机构有管辖权(仲裁权)，但这种情形除外：一方当事人向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一当事人在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理;在仲裁协议无效时如果仍认为仲裁机构有管辖权(仲裁权)，那么，这不但与仲裁自愿原则、公平合理原则、以事实为根据以法律为准绳原则、司法最终裁决原则等相违背，而且与《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》中和仲裁管辖权(仲裁权)有关的所有条文的整体的有机解释相冲突。因此，任何机械地、形而上学地适用法律都将导致错误的裁判。

二，仲裁庭故意歪曲、掩盖事实，枉法裁判。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第217、260条、《中华人民共和国仲裁法》第58、59、60、61、63、64、70、71条规定，广州仲裁委员会作出的(20xx)穗仲案字第019号仲裁裁决书因此不具有正当性、合法性，所以，贵院应对该仲裁裁决不予执行并依法予以撤销。

1、广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司于20xx年11月3日签定的《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》第30条约定：该合同为广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司于20xx年1月18日为设立广州市粤图在线网络科技有限公司而签订的《合资经营合同》之补充合同。也就是说，《合资经营合同》是主合同，《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》是它的从合同，后者是前者的附件，后者的管辖权附和于前者的管辖权。20xx年10月12日，广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司三方签订了《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》，广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司同意广东天林书业有限公司以货币方式出资60万元人民币成为广州市粤图在线网络科技有限公司的新股东，广东天林书业有限公司依据《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》于20xx年10月12日向广州市粤图在线网络科技有限公司交付投资订金10元人民币，于20xx年10月23日交付出资20万元人民币。上述三方签订了《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》中根本不存在任何仲裁协议。仲裁庭故意认定《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》为《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》的附件的做法，目的是为了给它自己对没有管辖权的《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》所产生的纠纷行使管辖权寻找冠冕堂皇、似是而非的“连接点”。因为，一但认定《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》是《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》的从合同，并且当《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》中存在仲裁协议并被无条件地理解为有效时，那么从合同《广州市粤图在线网络科技有限公司扩股协议书》的管辖权则当然地附和主合同《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》的管辖权。一句话，仲裁庭故意歪曲主从合同关系的事实，是为了制造貌似合法的假象，以图瞒天过海地实施枉法裁判。

2、仲裁庭在叙述认定事实时不得使用模棱两可、含糊其词、似是而非的语词，不得使用春秋笔法，因为，事实是仲裁裁决作出的根据，事实也是确定当事人责任的根据。只有认真地对待事实，才能正确地作出裁判。任何对事实认定马虎敷衍或者故意歪曲、掩盖的做法都被法律所禁止。这就是著名的以事实为根据以法律为准绳的法律适用原则的要求。广州仲裁委员会的仲裁庭在叙述《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》未被广州市高新技术产业开发区天河科技园管理委员会批准原因时，使用了“由于种种原因”进行叙述，那么，这里的“种种原因”是哪些原因?谁造成的?责任由谁承担?怎么承担?所有这些均不清不楚,这是仲裁庭故意以不作为的方式实施的掩盖事实的行为。仲裁庭根据不清不楚的“事实”作出的仲裁裁决肯定是一个不清不楚的法律怪胎。仲裁裁决的效力应依法予以否定。实际上，《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》未被广州市高新技术产业开发区天河科技园管理委员会批准原因主要有三个：(1)、广东天林书业有限公司拒绝向审批部门出具《提请准予向广州市粤图在线网络科技有限公司增资并成为其股东的申请书》及提供其主体资料，在广州市粤图在线网络科技有限公司出具了《增资申请》时拒绝协助。(2)、广东天林书业有限公司借故注册资金需要变更否则没有对外投资能力为由予以拖延，其注册资金的变更手续20xx年2月10日才办理好。《中华人民共和国公司法》第12条：公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。因此，广东天林书业有限公司变更前的注册资金是50万元人民币，这时它未必没有对外投资能力。退一步讲，即使真的没有对外投资能力，它也必须依《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》的约定在20xx年12月31日前完成增加注册资本的变更手续。因此，它的过错是明显的。(3)、广东天林书业有限公司认投的资金中剩下的30万元一直未投，导致无法取得注册会计事务所的60万元的验资报告，以完成一系列必要手续。所以，广东天林书业有限公司应对《广州市粤图在线网络科技有限公司合资经营补充合同》未被广州市高新技术产业开发区天河科技园管理委员会批准承担全部责任。

3、仲裁庭应当保持中立、理性、客观，对事实的叙述不得违背真实、带有倾向性的。仲裁庭将李岿在任职广州市粤图在线网络科技有限公司总经理期间虚报95690元人民币的侵占行为叙述成正常的报销行为，将侵占公司电脑两台、耳机一副价值为14880元人民币(电脑12900元，耳机1980元)的行为叙述成中性的占用。

4、仲裁庭对事实方面的审查、核实应当全面、不缺不漏，不得故意忽略、以不作为的形式来掩盖事实。仲裁庭对广州正德会计师事务所于20xx年1月28日作出的关于广州市粤图在线网络科技有限公司20xx年度经营成果的审计报告的内容故意忽略，不予提及;仲裁庭对李岿在任职广州市粤图在线网络科技有限公司总经理期间私自将公司资金18684元人民币外借给李秋燕的事实故意忽略，不予提及;仲裁庭对下面事实故意忽略，避而不谈：广东天林书业有限公司曾委托广州市粤图在线网络科技有限公司为其研究开发图书管理软件，双方签订了委托开发合同，在开发成功时广东天林书业有限公司向广州市粤图在线网络科技有限公司支付30万元人民币的对价;20xx年10月15日广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司、广东天林书业有限公司三方共同对广州市粤图在线网络科技有限公司的资产进行清点造册，之后将清册后资产及软件产品源代码移交给的广东天林书业有限公司法定代表人李岿，至此，李岿已取得广州市粤图在线网络科技有限公司的经营管理权，人事、财务、资产的控制权并获悉了核心技术秘密、掌握了所有技术资料。广东天林书业有限公司实际享受了作为广州市粤图在线网络科技有限公司股东的全部权利。

三、股东责任有限，公司责任独立，公司责任不得随意地牵连到它的股东。

广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司是广州市粤图在线网络科技有限公司的法人股东，它们均已依于20xx年1月18日签订的《合资经营合同》履行了足额出资义务，依法它们均以出资为限对公司承担责任。广东天林书业有限公司的30万元人民币分别以投资订金(10万元人民币)和现金出资的方式(20万元人民币)进入了广州市粤图在线网络科技有限公司的银行帐户，30万元人民币的性质是投资资金的性质，投资是有风险的，投资款不等于借款。广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司与广东天林书业有限公司之间没有债的法律关系。广东天林书业有限公司只能向30万元人民币的授受者广州市粤图在线网络科技有限公司提出自己的主张。广东天林书业有限公司要求广州市粤图实业发展有限公司、亿辉海外有限公司返还30万元人民币投资款在法律上是站不往脚的，这与公司法的有关规定相冲突。《中华人民共和国公司法》第3条明确规定：有限责任公司和股份有限公司是企业法人。有限责任公司，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。股份有限公司，其全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

总之，没有仲裁协议和/或仲裁协议无效，广州仲裁委员会均没有管辖权;仲裁庭故意歪曲、掩盖事实;股东责任有限，公司责任独立，公司责任不得任意扩展到它的股东。因此，广州仲裁委员会作出的(20xx)穗仲案字第019号仲裁裁决书应当由贵院予以撤销。

此致

撤销仲裁申请书模板 篇6

申请人：

住所地：

法宝代表人：

被申请人：，姓名，民族， 年 月 日出生，住 省 市 区 楼 室。

请求事项：

1、请求依法撤销 人仲案字[20xx]第 号仲裁裁决书；

事实与理由：

区劳动人事争议仲裁委员会在审理申请人与被申请人之间的劳动

争议时，违反法定程序，直接导致认定事实错误，基于此做出的的常钟劳人仲案字[20xx]第2号仲裁裁决书显失公正。为此该裁决符合依照中华人民共和国劳动争议仲裁调解法第四十九条规定“违反法定程序”的申请撤销条件，故特现提出申请撤销。

一、中华人民共和国劳动争议仲裁调解法第38条规定，“当事人在仲裁过程中有权进行质证和辩论。辩论和质证终结时，首席仲裁员或者独任仲裁员应当征询当事人的最后意见。”

在本次仲裁中，仲裁员作出事实认定的关键证据为，裁决书中所称的“本委调查收集的证据，公司提交区劳动**大队年检材料20xx年12月正常工资薪金收入明细表”

对这份关键证据，仲裁员在取得后未由申请人进行质证。更未征询申请人的最后意见，即直接用此证据做为判决根据。显然违反了中华人民共和国劳动争议仲裁调解法第38条规定，剥夺了申请人的质证权利和辩论的权利。

正是由于仲裁庭没有对该份证据进行证据，没有在取证后征询申请人的最后意见，申请人没有对该份证据质证和发表意见，仲裁员又未对该证据内容进行认真审查，导致仲裁裁决认定事实错误。

（1） 该份证据公司提交给区劳动**大队年检材料20xx年12月正常工资 薪金收入明细表，是申请人将申报个人所得税的表格直接抄送给劳动**大队的。工资一项，该表格中并没有结构分项，只有总数。根据该表根本不能推算出是否发放了争议的加班费。该份明细表与申请人提供的工资发放表并无矛盾之处。根据这一表格仲裁庭不采信申请人提供的工资发放表没有任何道理。

（2） 该份证据为“20xx年12月正常工资薪金收入明细表”，而申请人与被 申请人之间的劳动争议区间为“20xx年12月至20xx年5月”。该证据与本案没有任何关联性。用距离双方争议时间七个月后的与本案没有关联性的证据作为裁决依据显然是错误的。

二、中华人民共和国劳动争议仲裁调解法第46条规定，裁决书由仲裁员签名，加盖劳动仲裁委员会印章。

该份裁决书并无仲裁员签名。

综上，申请人认为， [20xx]第 号仲裁裁决书的作出违反了法定程序，裁决书本身缺少法定签名要件，依法应予撤销，恳请中级人民法院依法审查，撤销。

中级人民法院

申请人20xx年 2 月 日

撤销仲裁申请书模板 篇7

申请人：景德镇某公司

委托代理人：沈英华，江西景德律师事务所律师

被申请人：梁某

请求事项：撤销景德镇市劳动争议仲裁委员会景劳仲案字(20xx)第X号仲裁裁决。

事实与理由：

本案仲裁庭审时间为20xx年5月23日，其时《劳动争议调解仲裁法》已施行，《仲裁裁决书》也已载明，裁决适用的是《劳动争议调解仲裁法》。但是，仲裁庭在裁决过程中严重违反《劳动争议调解仲裁法》规定的程序：

1、依据《劳动争议调解仲裁法》第三十一条规定：“劳动争议仲裁委员会裁决劳动争议案件实行仲裁庭制。仲裁庭由三名仲裁员组成，设首席仲裁员。”但是，本案的仲裁庭成员多达五人，严重违反法定程序。

2、依据《劳动争议调解仲裁法》第四十条第二项规定：“笔录由仲裁员、记录人员、当事人和其他仲裁参加人签名或者盖章。”但是，本案仲裁庭共有五人，却只有三人在笔录上签名，严重违反法定程序。

3、仲裁庭成员同时担任书记员制作笔录，导致产生自审自记自裁现象，这和人民法院审理案件时由合议庭成员兼任书记员的性质完全相同，有违公正公平原则。

4、依据《劳动争议调解仲裁法》第三十八条规定：“当事人在仲裁过程中有权进行质证和辩论。质证和辩论终结时，首席仲裁员或者独任仲裁员应当征询当事人的最后意见。”但是根据庭审笔录记载，庭审时仲裁庭既未组织双方对证据进行质证，也未组织双方互相辨认，更未征询当事人的最后意见，甚至没有在庭审过程中出示任何一方提交的证据，严重违反法定程序。

5、依据《劳动争议调解仲裁法》第三十九条规定：“当事人提供的证据经查证属实的，仲裁庭应当将其作为认定事实的根据。”但是本案并未在庭审过程中出示、质证任何一方提交的证据，可见仲裁裁决所依据的证据均未经过查证属实，严重违反法定程序。

6、依据《劳动争议调解仲裁法》第四十六条规定：“裁决书由仲裁员签名，加盖劳动争议仲裁委员会印章。”但是，本案的仲裁裁决书却只有劳动争议仲裁委员会印章，没有仲裁员的签名，所有仲裁员的名字都是打印上去的，严重违反法定程序。

以上六点均可由《庭审笔录》和《仲裁裁决书》予以证明。

综上所述，景德镇市劳动争议仲裁委员会作出的景劳仲案字(20xx)第X号仲裁裁决严重违反法定程序，请求景德镇市中级人民法院依照《劳动争议调解仲裁法》第四十九条第三项的规定撤销该仲裁裁决。

此致

景德镇市中级人民法院

申请人：景德镇某公司

二○xx年七月八日

撤销仲裁申请书模板 篇8

申请人刘xx，女，汉族，1xxx年10月10日出生，住安徽省淮北市xx

被申请人安徽省久兴置业有限公司，住所地淮北市相山淮海路南立交桥西。

法定代表人：徐志远，董事长。

请求事项：依法撤销淮北市仲裁委员会于xxx9年1月20日作出的(xxx8)淮仲裁字第187号裁决书所确定的内容。

事实与理由：

一、淮北仲裁委裁决商品房合格与否超出合同双方仲裁协议的范围。

依据xxx0年6月30日建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第6条之规定，工程验收应当由建设、勘察、设计、施工、监理、公安消防、环保等部门进行并签署验收意见;第5条第10项规定，工程符合公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件方可进行竣工验收。商品房合格与否是通过法定部门验收确认的，具体是由建设、勘察、设计、施工、监理、公安消防、环保等部门进行并签署确认。仲裁委无权确认商品房合格与否。本案中，淮北市仲裁委应就被申请人是否违约以及违约承担怎样的违约责任进行仲裁，而不是对商品房合格与否进行仲裁，淮北市仲裁委的裁决明显超出了当事人双方合同仲裁条款约定的范围，也超出了仲裁委可裁决的权限。

二、被申请人隐瞒了足以影响公正裁决的证据。

首先，被申请人隐瞒了淮北市质监站下发的监督整改通知。xxx8年1月25日淮北市建设工程质量监督站下发了关于《久兴批发市场竣工验收存在问题的监督整改通知》，该通知中明确列举了八项存在的问题。同时质监站针对上述问题，要求相关单位拿出处理方案认真整改，整改完毕后报质监站备案。事实上，被申请人并没有把这份可以宣判自己“死刑”的证据提供给淮北仲裁委，同时申请人在裁决书中也未发现被申请人提供过这份证据的记录。因为这份证据足以证明被申请人提供的商品房不合格，不具备交房条件。另外，被申请人提供的《工程竣工验收报告》中专业管理部门验收意见一页，并未注明合格，仅注明同意验收。并且从时间上反映是xxx8年1月20日同意验收的。交付合格的商品房是国家强制性规定，因此被申请人要证明自己没有违约就要提供充分的证据证明其已经按约交付了商品房，而且必须是验收合格的商品房。就本案来说，交付合格的商品房关系到千家万户的生命财产安全和利益，交付合格的商品房也是保障社会公共利益的前提。

其次，在仲裁庭审理过程中，被申请人向仲裁庭提交了书面申请，请求将合同约定的逾期交房违约金降低到每日万分之二点一，而仲裁裁决却不予确认，仲裁庭显然枉法。

第三，被申请人隐瞒了未测绘的证据。建设部于xxx1年4月4日颁布的《商品房销售管理办法》第34条规定：“房地产开发企业应当在商品房交付使用前按项目委托具有房产测绘资格的单位实际测绘”。本案中，被申请人隐瞒了测绘结果，这也是足以影响公正裁决的证据。

三、仲裁委有枉法裁决的行为。

《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案中，合同第十五条是商品房逾期办证条款，是“根据违约情况”约定的违约金，并没有约定“损失赔偿额”。仲裁庭没有理由变更合同约定的违约金数额。

《合同法》第一百一十四条第二款：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”仲裁庭在没有找到“过分高于造成损失”证据的情况下，便将这一条款作为变更合同约定违约金的法律依据，不仅是对法律的有意曲解，更是对法律的肆意践踏。

裁决书“依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，可以按照已付房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”违约金。仲裁庭对这一解释断章取义，从而作出与《解释》截然相反的裁决。《解释》第十八条规定：“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”本案中，合同明确约定了违约金，应当依法按约定的违约金承担违约责任。但遗憾的是，仲裁委视双方的约定不顾，滥用职权、枉法裁决损害申请人的合法权益。

另外，根据双方签订商品房买卖合同第十五条第二款规定:“买受人不退房，出卖人按已付房价款的10%向买受人支付违约金。”十五条第三款规定：“买受人应按照产权登记机关的要求，在房屋交付后30日内提供齐全的办证资料，否则则由买受人自行承担责任并自行办理产权登记;在按揭贷款情形下，由出卖人向贷款银行承担保证责任的，出卖人有权解除合同并要求买受人支付相当于总房款25%的违约金。”从双方的合同约定可以看出，开发商利用自己的强势和房屋买受人签订了违约责任严重不对等的显示公平的条款。开发商约定25%的违约金不算高，而对买受人10%的违约金认为过高显然是没有任何道理的，淮北仲裁委明显枉法裁判偏袒开发商。退一万步来说，即使“不明真相”的人认为10%的违约金过高，合同也是由开发商提供的格式合同，即使在产生争议的时候有两种或两种以上的解释是都要对开发商做出不利的解释，而淮北市仲裁委却对双方白纸黑字签订的违约责任条款不予支持，擅自变更开发商的违约责任，做出对房屋买受人不利的裁决实在令人匪夷所思。

四、仲裁委裁决所依据的主要证据是复印件，不能作为认定事实的依据。

根据最高人民法院证据规则的有关规定，不能提供证据原件的证据，对方当事人不认可的，不能作为法院裁判的依据，同理，也不应当作为仲裁委裁决的依据。该案在审理过程中，被申请人没有提供相关证据原件，而淮北仲裁委却违法予以认定，导致明显偏袒被申请人的错误裁定，造成申请人的合法权益受到侵害。

综上所述，被申请人隐瞒足以影响公正裁决的证据，仲裁委超越职权和滥用职权、枉法裁决，严重损害申请人的合法权益。为此，申请人特依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》等有关规定，特向贵院申请依法支持申请人的请求。

此致

淮北市中级人民法院

申请人：

二0xx年四月一日

文章来源：http://m.swy7.com/a/5118034.html

更多