装修施工申请书

装修施工申请书(系列4篇)。

随着经济文化的不断发展和进步，工作上有很多环节都离不开申请书。为了争取某些权益，我们可以借助申请书这一载体帮助我们，你还在为如何写申请书而苦恼和发愁吗？请在阅读后，可以继续收藏本页。

装修施工申请书【篇1】

建筑装饰装修工程设计与施工资质承包业务范围

（一）取得建筑装饰装修工程设计与施工资质的企业，可从事各类建设工程中的建筑装饰装修项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程，还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务（建筑幕墙工程除外）；

（二）取得一级资质的企业可承担各类建筑装饰装修工程的规模不受限制（建筑幕墙工程除外）；

（二）取得二级资质的企业可承担单项合同额不高于1200万元的建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）；

（三）取得三级资质的企业可承担单项合同额不高于300万元的建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）。

附则

（一）企业申请三级资质晋升二级资质及二级资质晋升一级资质，应在近两年内无违法违规行为，无质量、安全责任事故；

（二）取得《建筑装饰装修工程设计与施工资质证书》的单位，其原《建筑装饰装修专项工程设计资格证书》、《建筑装饰装修专项工程专业承包企业资质证书》收回注销；

（三）新设立企业可根据自身情况申请二级资质或三级资质，申请二级资质除对“企业资信”（2）中净资产以及（3）、（4）不作要求外，其他条件均应符合二级资质标准要求。申请三级资质除对“企业资信”（2）中净资产不作要求外，其他条件均应符合三级资质标准要求；

装修施工申请书【篇2】

上海市城乡建设和交通委员会：

上海夕华幕墙装饰工程有限公司于2013年2月4日在上海市工商行政管理局宝山分局注册成立。注册资金为605万元，法定代表人罗时华，注册地址为上海市宝山区顾陈路428号，经营范围：房屋建筑施工总承包；水电、通风、消防设备安装；桩基施工；机施吊装；室内外装修设计；市政工程；城市园林绿化工程；铝合金门窗加工；PVC塑钢门窗、钢结构、金属门窗制作安装；建筑智能化工程施工；建筑幕墙工程专业制作、安装、设计、承包。公司现有员工100余人，其中高级工程师1人，工程师等中级职称6人，二级注册建造师5人。具有与承包工程相适应的各类主要中大型建筑工程项目设备10余台套。

因公司业务发展需要，现特提出申请建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级资质，恳请上海市城乡建设和交通委员会各级领导给予受理审核并批准，不胜感激。

此致

上海夕华幕墙装饰工程有限公司二〇一四年三月三十日

装修施工申请书【篇3】

申请再审人 （一审被告，二审上诉人）：郦先生，性别 ，出生日期 ，民族 ，工作单位 ，住址 ，公民身份号码 ，联系电话 。

被申请人 （一审被告，二审上诉人）：云南电网某局，住所地 ，统一社会信用代码 ，联系电话 。

负责人：王某，该局局长。

被申请人 （一审原告，二审上诉人）：肖某，性别 ，出生日期 ，民族 ，工作单位 ，住址 ，公民身份号码 ，联系电话 。

被申请人 （一审被告，二审被上诉人）：昭通某公司 ，住所地 ，统一社会信用代码 ，联系电话 。

法定代表人：李某，该公司执行董事。

一、申请事由：

申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案，不服云南省昭通市中级人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx年）云06民终550号民事判决书。申请再审人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，向贵院申请再审。

二、申请再审的请求：

1.请求撤销云南省昭通市中级人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx年）云06民终550号民事判决书。

2.改判申请再审人不承担责任。

3.本案诉讼费用由被申请人承担。

三、具体事实与理由：

申请事由符合《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，具体理由如下：

原审以国务院《建设工程质量管理条例》第二条和第七条之规定，认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，对承揽人具有选任不当的过错，认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。

首先，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，并无对承揽人选任不当的过错。

其次，建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

此外，参考最高人民法院（20xx年）民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书，最高人民法院认为，关于本案《建筑装饰工程施工合同》的效力问题。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案《建筑装饰工程施工合同》因违反法律强制性规定应认定为无效的主张，缺乏法律依据，本院不予采信。因此，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。

综上所述，原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审，纠正错误，维护申请再审人的合法权益。

此致

某高级人民法院

申请人：

日期：

装修施工申请书【篇4】

关于申请幕墙装饰工程设计与施工二级的报告

上海市城乡建设和交通委员会：

上海夕华幕墙装饰工程有限公司于2013年2月4日在上海市工商行政管理局宝山分局注册成立。注册资金为605万元，法定代表人罗时华，注册地址为上海市宝山区顾陈路428号，经营范围：房屋建筑施工总承包；水电、通风、消防设备安装；桩基施工；机施吊装；室内外装修设计；市政工程；城市园林绿化工程；铝合金门窗加工；PVC塑钢门窗、钢结构、金属门窗制作安装；建筑智能化工程施工；建筑幕墙工程专业制作、安装、设计、承包。公司现有员工100余人，其中中级职称5人，二级注册建造师5人。具有与承包工程相适应的各类主要中大型建筑工程项目设备10余台套。

因公司业务发展需要，现特提出申请幕墙装饰工程设计与施工二级资质，恳请上海市城乡建设和交通委员会各级领导给予受理审核并批准，不胜感激。

此致

上海夕华幕墙装饰工程有限公司二〇一三年六月二十日

swy7.com更多精选实用申请书阅读

免费装修申请书9篇

随着中国经济的快速发展，许多年轻人纷纷学习撰写申请书。申请书的核心在于表达自己的愿望并提出请求，内容应简明扼要。如何写一份标准的申请书呢？不要忘记将这个链接加入您的书签夹中，以备日后查看。

免费装修申请书(篇1)

自助银行、自助设备工程竣工后，申请单位应当填写《金融机构营业场所/金库安全防范设施建设工程验收审批表》(新式表格附后)，并附以下材料：

1、公安机关对该场所安防设施建设方案审批复印件; 2、工程验收申请报告;

3、安全防范设施建设工程设计方案、工程合同; 4、设计施工单位与建设单位共同签署的设计整改落实意见;

5、正式设计文件;

6、相关图纸材料(方位图、分布图、技防设施建设图、监控室布署图、物防设施设计结构图);

7、主要设备、器材清单和工程竣工核算报告。 8、施工隐蔽工程、竣工安防设施照片、监控运行照片等

9、工程施工单位营业执照及相关资质证明。 三、其他有关材料

对新建、改建营业场所进行方案评审和工程验收时，申请单位保卫部门或施工单位应携带以下相关材料：

1、国家强制性产品认证证书;

2、安全技术质量检测机构出具的安全防范产品检验报告;

3、安全技术防范系统使用说明书(含操作和日常维护说明);

4、安全技术防范系统试运行报告;

5、金库、保管箱库设计施工人员身份证件复印件及其所从事工种的说明;

6、场所安全管理规定或制度以及突发事件应急处置预案。

　

申请人：__________

________年___月___日

免费装修申请书(篇2)

尊敬的领导：

我是负责公司装修工作的设计师，现申请提前装修，希望您能批准。

我们公司目前处于装修阶段，计划于近期开始装修。由于装修工程涉及多个部门，时间紧迫，我们需要尽快完成装修工作，以便公司能够早日恢复正常运营。

为了保证装修工作的顺利进行，我计划提前完成装修工作，并提出以下申请：

1. 提前安排装修时间：由于装修工程涉及多个部门，我们需要在短时间内完成装修工作，因此我计划提前安排装修时间，以确保装修工作能够在预定时间内顺利完成。

2. 提前安排工人：装修工程需要多个工人参与，因此我计划提前安排工人，以确保装修工作能够在规定时间内顺利完成。

3. 提前安排材料：装修工程需要多个材料参与，因此我计划提前安排材料，以确保装修工作能够在规定时间内顺利完成。

4. 提前告知装修进展：为了保障公司利益，我们需要提前告知装修进展，以便公司能够及时调整装修计划。

以上是我的申请，希望能够得到您的批准。如果您有任何疑问或建议，请随时联系我。

谢谢！

此致

敬礼

设计师：XXX

日期：XXXX年XX月XX日

免费装修申请书(篇3)

武汉琴台大剧院管理有限公司：

武汉xx酒店管理有限公司，因多年经营店内设施陈旧且有损整体形象，店内生意一直受影响，我店特此申请进行店内、露台部分区域进行装修，望得到领导的理解并给予支持。 具体装修调整内容如下：

装修期：20xx年3月15日—20xx年4月15日

装修范围：

1、xx现经营场地地面地毯破旧，已无法正常使用，将整体铺设花岗岩；（见附页图纸）

2、xx原有四间卡座，因经营需要此次装修将隔断部分调整扩大为三间包房，包房与包房间采用梭拉门作为软隔断；（见附页图纸）

3、原接待室因雨水情况地面已经严重破坏，此次装修将地面地毯更换成花岗岩，恢复正常使用；（见附页图纸）

4、后平台：为保证xx整体形象，同时合理利用空间，我们希望在后平台搭建一个5mx6m的玻璃房，作为会所的仓库储藏空间使用；（见附页图纸）

5、露台翻修：户外的观景露台多年未经翻修，地面在使用过程中已经部分损坏，存在安全隐患，此次装修将损坏地板进行修复，同时对屋檐、墙面卫生进行全面清理。

特此申请，望领导准许和支持！

武汉xx酒店管理有限公司

20xx年3月7日

免费装修申请书(篇4)

“会员交流赛”一直是本协会的一个品牌活动，目的.是希望通过这样一个大赛，促进会员之间的交流，给会员一个切磋球技，展示才艺，秀出风采的平台，让广大的会员都能享受到打乒乓球的乐趣。因此本协会打算于20xx年3月19日在校体育馆举行比赛，具体方案如下：

通过本次的大赛，促进会员之间的交流，给会员一个切磋球技，展示才艺，秀出风采的平台，让广大的会员都能享受到打乒乓球的乐趣。

（1）.乒乓球由乒乓球协会统一供给，乒乓球拍由选手自带。

6.比赛规则:

1.比赛分组：每小组各16人，共分1到8个小组（如果人数较多按实际情况再分组）

①.在3月19日上午：8：30～11：30，进行（预选赛）根据实际情况抽签决定每位选手的对手，每16位选手为一组，淘汰比赛小组前两名出线，采取三局两胜.

② .3月19日下午14：30～17：30，进行总决赛，排出前八名名次，此阶段采取五局三胜，最后进行颁奖仪式。

（2）运动员必须在比赛前5分钟到达比赛场地，超过比赛时间10分钟没到的，以弃权处理

5、会场清理（颁奖仪式结束后组织所有的干部和助理负责整理好场地）

以上申请，批否？

免费装修申请书(篇5)

一 工程基本概况

工程名称：XX小区3号楼单体及售楼部装饰装修工程竣工验收

1. 紫柏小区3号楼单体及售楼部装饰装修工程

2. 工程地点：XX市供电大道东段

3. 建设单位：XXXXX房地产开发有限公司

4. 施工单位：XXXXXXX有限责任公司

5. 建设规模：总建筑面积72户*120㎡=8640㎡

售楼部180㎡

合计8820㎡

6. 建设层数及高度：六层，高17.6米

单层高6米

7. 结构类型：砖混结构

8. 工期：180日历天

二 验收依据：

施工合同、施工效果图及国家或行业规范、标准。

1. >GB50300—2001

2. >GB50210—2001

3. >GB50209—2002

4. >GB50303—2002

5. >GB50242—2002

6. >JGJ89—91

8. >CECS24：90

三 自检依据

1. 设计图纸及业主要求和变更通知单。

2. 国家和地方现行施工验收规范及强制性拉条文。

四 施工概况

规范，遵守现行室内装饰装修施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下，建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有质检，竣工有资料。

2.在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实施我方自检，业主复检，如不符合图纸要求的限期整改，合格后进

行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工班组进行整改，并经业主复检合格后方可进行下道工序施工。

3.工程材料的控制情况，工程中所有的`建材进场必须由供货方提供相应的质保材料，经业主验收，并按规范进行复检，合格品方可使用，不合格品给予退还。其原材料匀有出厂合格证及相应的复试报告。

4.主要实验及测试项目如下：

卫生间地面闭水试验在规定测试时间下，无渗漏，结果符合要求。

抛光砖实验，测试结果符合要求。 水泥试验，测试结果符合要求。

工程开工到竣工相关资料，有技术复核记录，施工日记。隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等，技术资料，管理资料等基本齐全。

五 工程质量自检结论

设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容，经预验，认为本工程基本进入竣工阶段。

电气工程、给排水工程、室外工程，经我项目部对现场检查，基本满足施工验收要求，特申请验收。

3. 装饰施工均以设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全，项目满足要求，分项工程的检查评定，结合抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

4. 安装工程按照要求施工，基本达到要求。

及专家审核。

免费装修申请书(篇6)

厂子装修申请书

一、 项目背景

随着市场竞争的加剧，厂子装修已成为提升企业形象和工作环境的重要方面。本企业旗下的***厂子位于***市***区，成立已有十年的历史。然而随着时间的流逝，原有的厂房已显老旧，有碍于公司的形象和员工的工作积极性。为此，决定对现有的厂子进行装修，以提供一个舒适、安全、美观的工作环境。

二、 装修目标

1. 提升企业形象：现有的厂房外观陈旧，对公司品牌形象产生一定的负面影响。装修后，将更换外墙材料，设计新的企业logo标识，以此树立企业的专业形象和品牌价值。

2. 改善员工工作环境：现有的厂子内部因长期使用，出现多处需维修的问题，如墙面污损、照明不足、空气质量差等。装修后，将进行完善的墙面修复和重新粉刷，提高照明设施的亮度，安装新型通风和空气净化系统，以改善员工的工作环境和舒适感。

3. 提高工作效率：现有的工作区域布局不合理，导致员工间的沟通不畅，工作效率低下。装修后，将优化工作区域的布局，设立合理的办公室和生产线区域，提供舒适的休息区等，以提高员工的工作效率和工作质量。

4. 加强安全措施：现有的厂子存在安全隐患，例如老旧设备、不合规的电线线路和防火设施不足等。装修后，将进行设备的更换和维修，对电线线路进行彻底改造，确保安全可靠，同时增加消防设备和灭火器等，以提高员工的工作安全。

三、 装修方案

1. 外部装修：新的外墙将采用现代化的建筑材料，颜色与企业logo相搭配，形成独特的企业标识。同时，在办公楼的正前方，设立公司大门，配以美观的景观绿化，以提升整体形象。

2. 内部装修：对厂房内的设备进行维修和更换，确保设备的正常运行。对墙面进行修复和重新粉刷，采用明亮且和谐的色彩，提高空间亮度。优化工作区域布局，设立合理的办公室和生产线区域，提供员工休息区，购置符合健康要求的员工用餐设施。

3. 安全措施：对老旧设备进行更换，进行设备的维修和保养。对电线线路进行彻底改造，确保符合相关规定，提高用电安全。增加防火设施和灭火器等，进行员工的安全培训，以确保安全工作环境。

四、 装修预算

装修预算为人民币****元。预算包括设计费用、建材费用、安装费用、设备及器材费用、人工费用，以及管理费用等。将通过招投标等方式选择一家具备丰富经验和良好口碑的装修公司进行合作，以确保装修预算的合理性和装修质量。

五、 申请理由及盈利预期

装修厂子从根本上改善了企业的形象和工作环境，提高了员工的工作积极性和效率，增强了安全措施，进而提高企业的竞争力。相信，通过此次装修，不仅能够加强企业在员工、客户和合作伙伴中的形象和信任度，同时也将为企业带来更多的商机和盈利空间。

六、 结束语

为了改善企业形象、员工工作环境和工作效率，提高工作安全，本厂子决定进行装修。期待能够得到相关部门的批准和支持，愿意配合监管部门的相关要求和指导。相信，装修后的厂子将为企业带来更加明亮、舒适和安全的工作环境，促进企业的可持续发展。

免费装修申请书(篇7)

尊敬的项目经理：

我是贵公司的员工，我的名字是[你的姓名]，我在[你的部门或职位]工作。我想申请提前装修，以便更好地完成我的工作。

我计划[提前装修的时间]，并在[装修的时间]之前完成装修。我计划将我的工作区域装修成[你希望装修成的样子]。

我保证会按照贵公司的规定和标准进行装修，并确保装修工作在[提前装修的时间]之前完成。

如果贵公司同意我提前装修，我希望能够[获得的好处或福利]。如果有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。

此致，

敬礼

[你的姓名]

免费装修申请书(篇8)

一、项目建设依据

简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号，批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算)，建设项目的主要内容等。

二、项目实施概况

1.项目开工及完工日期(如有延误和提前需说明原因);

2.项目主要参建各方简要介绍;

3.项目建设规模、内容与批准情况对照分析(如有较大不同需说明原因与变更过程);

4.项目各专项验收环节通过情况(验收时间、验收结论);

5.项目试运行情况。

三、项目审计及竣工财务决算概况

概算(修正概算)、预算执行情况与决算批复情况。

四、其他

1.工程质量分析，对施工中发生的质量事故处理结果的情况说明;

2.对工程技术档案的整理归档情况;

3.对收尾工程的.处理意见;

4.项目建设的经验、教训及对今后工作的建议。

装修验收申请报告二

一、工程完成情况：

xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设， XX年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在 ，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

一、建设单位申请建设工程竣工验收消防备案应提供如下资料

1、《建设工程竣工验收消防备案表》;

2、《建设工程消防设计备案受理凭证》复印件或《建设工程消防设计审核意见书》复印件

(1)消防设计备案被确定为抽查对象的，需在备案系统查询该消防设计备案是否已经抽查合格，若抽查不合格则还需提供《建设工程消防设计消防复查意见书》;

(2)消防设计备案未被确定为抽查对象的，还需提供规划许可证明文件。属1998年9月1日之前已投入使用的或已领取房产证的建设工程申报消防设计备案，可提供房屋产权证明等建筑物合法证明材料;

3、工程竣工验收报告。

二、被抽查到的建设单位应当在收到备案凭证之日起5日内向公安机关消防机构提供下列材料

1、《建设工程竣工验收消防备案表》;

2、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》复印件;

3、《建设工程消防设计备案受理凭证》复印件或《建设工程消防设计审核意见书》复印件;

4、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

5、施工、工程监理、检测单位合法身份证明和资质等级证明文件;

6、工程竣工验收报告;

7、消防产品质量合格证明文件(消防产品的强制性产品认证书及发证检验报告，或型式认可证书及发证检验报告，或有效期内的型式检验报告;尚未制定国家标准或行业标准的消防产品应提供鉴定意见书和型式检验报告;上述资料须加盖生产企业公章，并提供产品出厂合格证);

8、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料的产品型式检验报告，公共场所使用的阻燃制品及组件提供《阻燃制品标识使用证书》和检验报告;

9、具有法律效应的消防设施、电气防火技术检测合格证明文件(“消防设施合格证明文件”可由具备相应消防设施检测资质的机构出具;“电气防火技术检测合格证明文件”暂不作为备案资料要求);

10、消防产品供货证明(由生产企业填写并盖公章);

11、*喷涂钢结构防火涂料的施工方案、记录及其施工单位营业执照复印件;

12、隐蔽工程记录;

13、建设工程竣工图纸(土建和消防设施施工单位应分别在相应的竣工图上盖竣工章)。

三、其他要求

对于群众持《工程竣工验收报告》和《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》到业务窗口要求加盖公安机关消防机构印章，若所出示的备案受理凭证与在消防办事大厅备案系统中的查询结果一致，且能提交上述备案资料的，可以在备案受理凭证上加盖窗口业务受理章。

免费装修申请书(篇9)

承接方(乙方)：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行宿舍区改造装修工程。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况。

1.工程地址：

2.宿舍规格：房号三数305-312,四数405-412共计16间每间规格为高2.85米,宽2.35米,深5.95米,总计：施工面积226平方米。

3.施工内容：将相临二间中间墙体打掉后,再分隔为四间(见示意图).四间需每间一个门,一个窗.并对电线进行改装,确保四个小房间内通电,房间内隔板材料选用(同办公室隔墙材料)，并要双面粉刷油漆,门选用原有木门及门套，窗户为板材上留孔,移电及电路安装费用由甲方负责.

卫生间阳台卫生间阳台卫生间。

4.委托方式：包工包料;四楼先施工,四楼完工后再施工三楼;。

第二条：工程价款。

工程价款(金额大写)隔断带粉刷元/平方;墙体拆除及渣土运出元/平方;总造价按实际实工平方数计算.

第三条：质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程需确保每间通电,隔墙平整牢固,油漆光洁牢固,不脱落.

第四条：付款方式:。

第五条：工程工期四楼工程开工日期：年月日,工程竣工日期:年月日,四楼完工后另行确定三楼工期.

1.如果因乙方原因而延迟完工，乙方应按每日总造价的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。

2.由乙方挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量造成返工的，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

4.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第八条：其他事项。

1、必须提供施工用水、电并负责水电费用。

2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

4.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

5.在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

第九条：违约责任。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：争议解决。

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向石狮石狮仲裁委员会申请仲裁;石狮人民法院提起诉讼。

甲方:乙方:。

代表人:代表人:。

电话:电话:。

装修期申请书5篇

在这个快速发展的社会主义社会里，学会写申请书对我们是百利无一害的。申请书的目的是通过向上级或有关主管部门提出自己明确而具体的某种要求并申明理由，以期得到批准。你在写申请书时还不知道怎么动笔吗？或许"装修期申请书5篇"是你正在寻找的内容，供你阅读参考，并请收藏本页面！

装修期申请书 篇1

尊敬的武术协会会长：

本人何太急，是本校土木工程系建筑设备07-2班的学生。在此，我怀着诚挚的心情向贵协会递交我的入会申请。

实不相瞒，从小到大，我就对武术有着浓厚兴趣，小时候当我第一次看到李小龙的功夫武术电影，我就被武术所深深吸引。李小龙，自然也成为了我心目中的偶像。

在我的成长过程当中，我不断搜集着与武术相关的资讯，我仔细观看了许多部武术经典电影、电视剧。如《神雕侠侣》、《书剑恩仇录》、《射雕英雄传》83年版、《龙争虎斗》、《猛龙过江》等。并且从这些影音录像当中探索、揣摩武术的真谛。

在我看来，武术是一门可以健身健体的艺术，学会武术并不一定是要用来打击别人的，更是可以陶冶情操，相互交流切磋的事物。我个人品行纯良，从来不好争斗，学习武术我只为了能够强健体魄，并且希望能够找到跟我志同道合的武术之友，大家有空一起切磋武术，一起谈天说地，一起把酒言欢，如此快意人生。

在武术协会纳新之际，我有志加入协会。特此，向贵协会递交我的入会申请，希望会长考核我的能力与条件，批准我的申请！

感谢你们在百忙之中能抽空看一下我们的申请书。我们是一群热衷于策划的学生,我们深深感受到了由于策划所带来的效益和乐趣，但是我们学校却没有一个给众多策划爱好者共同学习、互相探讨以提高策划能力的平台,因此我们恳请申请成立武汉科技大学头脑风暴协会，一个服务于广大学子的社团，一个策划爱好者展现才华的舞台。

本协会是以“普及策划知识，传播策划理念，弘扬创新精神，创造实践机会”为宗旨。通过传播策划知识和举办策划活动等途径，给众多的有志大学生提供一个体现自我价值，挖掘自我潜力，提升自我综合素质，增长社会经验的平台。也让大家在合作的过程中不断充实自我和全面提升自己的策划能力。协会同时也努力为协会成员创造锻炼自我，发展自我，完善自我的机会，争取让每位协会成员在协会有充分的机会参与协会实践活动以及在毕业之后能够成为各种业务知识过硬，社会实践能力强，思想品质高尚的精英型人才，切实提高自身的综合能力,为今后投入激烈的竞争中添帆加翼。

协会成立后,在协会的建设上将主要分为三大块。组织上,强化协会管理委员会的职能，努力建设出一个具有相当领导、组织、决策能力的团队,更好地为广大会员服务；学术上，加快协会学术和会风的建设并扩大头脑风暴协会的影响力，营造良好的学习气氛，实现整个协会理论水平，实践能力的提升；实践上，努力拓宽途径，为会员提供更多的实践机会，使会员学到的理论知识能够学以致用，并强化策划知识与技能。我们将继续致力于此，全方位建设协会,使我们协会成为一个会学术、重实践、强交流的全校乃至全省知名的精英社团！

我们恳请团委领导，社团联合会批准我们协会的申请，我们坚信在团委领导的支持和关怀下、在我校同学的拥护下本协会一定可以把我校学生社团事业办得红红火火，使社团活动体现大学生活泼向上的积极风貌，使我校协会真真正正成为学校学生练就一身真“功夫”的摇篮，使学生社团活动成为我校的一大亮点,一道美丽的风景线。

成立头脑风暴协会是我们所有策划爱好者的愿望，也是头脑风暴协会全体社员的共同期待，我们坚信有能力、有决心、有智慧办好这个协会。

装修期申请书 篇2

甲、乙双方经友好协商，就甲方将其新租厂房委托乙方装修事宜，达成共识。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，签订本合同。

5. 开工日期: 年 月 日，竣工日期 年 月 日，工程总天数: 天。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2. 工程验收标准，双方同意根据施工图纸参照国家的相关规定执行。

3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。乙方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责。

4. 由甲方负责提供的材料，设备，委托乙方购买的，乙方应向甲方提供发票，付款单位为XXXXXXXX有限公司。

1. 本合同一经签订，甲方即付乙方 %工程造价款;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付工程造价的 %。剩余 %尾款待甲方对工程竣工验收合格后结算。

2. 甲方在应付款日期不付款，乙方有权停止施工，所造成的工期延误有甲方自行承担。

1. 由乙方原因造成的工期拖延，每日按工程造价的 %作为违约金支付给甲方。

2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费、材料、设备和工期延误由甲方承担;由乙方施工原因造成质量事故，其返工费、材料、设备由乙方承担，造成的工期延误由乙方承担。

3. 在严格按图纸施工下，因双方对工程质量问题、意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

1 )向乙方提供水源、电源路线，并向乙方出示厂房租赁合同。

1 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

2 )负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故，必需尽快负责修复或赔偿。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按工程造价的10 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

1. 本合同双方盖章，签字后生效。

2 .本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

装修期申请书 篇3

申请人：_________，男，汉族，电话：__________________，住所：____________________________________，联系电话：______________。被申请人：__________________________， 住址：__________________________________________ ，法定代表： ______________，职务_________，电话：_________________。风险提示：

劳动争议当事人应当在劳动争议仲裁时效范围内申请劳动仲裁，如果过了劳动争议仲裁时效申请，合法权利就无法得到保障。劳动争议申请仲裁的时效期间为________年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。超过申请时效期间提出仲裁申请的，劳动仲裁委员会会驳回仲裁申请。申诉请求：

一、依法裁决被申请人现金支付申请人未与劳动者订立书面劳动合同________年____月____日 到________年____月____日双倍工资计_________元；

二、依法裁决被申请人现金支付申请人一个半个月工资的经济补偿金计_________元；

三、依法裁决被申请人现金支付申请人________年____月和________年____月至____月单位应缴纳 社会劳动保险费_________元

四、依法裁决被申请人现金支付申请人________年____月至________年____月加班工资_________元（112小时15.28元小时1.5倍_________）

五、依法裁决被申请人现金支付申请人________年____月____日至________年____月____日工资_________元

六、依法裁决被申请人现金支付申请人________年____月至____月的住房公积金______元（每月______）

七、依法裁决被申请人现金支付申请人________年年终奖______元。合计金额：_________元。事实与理由：申请人于________年____月____日起与被申请人建立劳动关系，在被申请人单位从事 装修工作 ，当时被申请人口诉试用期为一个月，工资为_______元；第二个月转正后每个月工资为_______元。直至____月____日为止，被申请人都没与申请人签定书面劳动合同，被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险。现根据《劳动民法典》第八十二条规定 用人单位自用工之日起超过一个月不满________年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍工资。因此被申请人 应该支付________年____月____日到________年____月____日工资计_________元；根据《劳动民法典》第四十七条规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的，按________年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿，计_________元（________年半）。被申请人没有为申请人缴纳社会劳动保险，单位应缴纳社会劳动保险费为劳动者 实收工资的20%共计1650元。被申请人未按时支付________年____月____日至________年____月____日工资_________元和年终奖一个月工资_________元。被申请人没有为申请人缴纳________年____月至____月住房公积金_________元。根据劳动部《关于印发工资支付暂行规定a;的通知》，应按以下标准支付工资：（1）用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的____%支付劳动者工资；因此被申请人现金支付申请人________年____月至________年____月加班工资_________元（112小时15.28元小时 1.5倍______）此致____________劳动争议仲裁委员会申请人：____________（签名或签章）________年____月____日风险提示：

递交《劳动争议仲裁申请书》的同时，向劳动仲裁委员会递交下列材料：

1、申请人为劳动者的，应提交身份证复印件；

2、劳动关系相关证明，其它证明材料。

3、申请人系用人单位的，交企业法人营业执照复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章、法定代表人身份证明加盖公章。

4、有委托代理人的，提交授权委托书。

装修期申请书 篇4

上海市城乡建设和交通委员会：

上海夕华幕墙装饰工程有限公司于2013年2月4日在上海市工商行政管理局宝山分局注册成立。注册资金为605万元，法定代表人罗时华，注册地址为上海市宝山区顾陈路428号，经营范围：房屋建筑施工总承包；水电、通风、消防设备安装；桩基施工；机施吊装；室内外装修设计；市政工程；城市园林绿化工程；铝合金门窗加工；PVC塑钢门窗、钢结构、金属门窗制作安装；建筑智能化工程施工；建筑幕墙工程专业制作、安装、设计、承包。公司现有员工100余人，其中高级工程师1人，工程师等中级职称6人，二级注册建造师5人。具有与承包工程相适应的各类主要中大型建筑工程项目设备10余台套。

因公司业务发展需要，现特提出申请建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级资质，恳请上海市城乡建设和交通委员会各级领导给予受理审核并批准，不胜感激。

此致

上海夕华幕墙装饰工程有限公司二〇一四年三月三十日

装修期申请书 篇5

建筑装饰装修工程设计与施工资质承包业务范围

（一）取得建筑装饰装修工程设计与施工资质的企业，可从事各类建设工程中的建筑装饰装修项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程，还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务（建筑幕墙工程除外）；

（二）取得一级资质的企业可承担各类建筑装饰装修工程的规模不受限制（建筑幕墙工程除外）；

（二）取得二级资质的企业可承担单项合同额不高于1200万元的建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）；

（三）取得三级资质的企业可承担单项合同额不高于300万元的建筑装饰装修工程（建筑幕墙工程除外）。

附则

（一）企业申请三级资质晋升二级资质及二级资质晋升一级资质，应在近两年内无违法违规行为，无质量、安全责任事故；

（二）取得《建筑装饰装修工程设计与施工资质证书》的单位，其原《建筑装饰装修专项工程设计资格证书》、《建筑装饰装修专项工程专业承包企业资质证书》收回注销；

（三）新设立企业可根据自身情况申请二级资质或三级资质，申请二级资质除对“企业资信”（2）中净资产以及（3）、（4）不作要求外，其他条件均应符合二级资质标准要求。申请三级资质除对“企业资信”（2）中净资产不作要求外，其他条件均应符合三级资质标准要求；

法人变更申请书(系列4篇)

随着日常工作的不断规范化，学会申请书的书写尤为重要。怎样才能写一份优质的申请书呢？感谢您的支持栏目小编已经准备好了一篇含有“法人变更申请书”文章，仅供参考，大家一起来看看吧！

法人变更申请书 篇1

________文化局：

您好!

________市________镇小星星幼儿园法定代表人由________担任，该同志对工作任劳任怨，为该园的经营管理做出了贡献，但因________个人原因，决定转让小星星幼儿园所有股份给________，并辞去小星星幼儿园法人代表的职务，我们根据法人的意愿同意法人进行变更，拟定新任法人为________，今特申请前来，请求批准变更为感!

此致

敬礼!

申请人：________

______年____月____日

法人变更申请书 篇2

医疗机构更换单位负责人申请怎么写

封面按《医疗机构执业许可证》填写，申请日期填目前的日期，（一）申请变更登记事项内，原核准登记事项栏按《医疗机构执业许可证》填写（法人栏填原法人名字），申请变更登记事项栏只填写申请变更的内容，法人那栏填需要变更的法人名字，核准变更登记事项及核发《医疗机构执业许可证》及归档公告情况由卫生行政部门填写注意：诊所法人变更，变更的法人必须有执业医师证。

医疗机构设置申请书怎么写

根据《医疗机构管理条例》及其实施细则的相关规定，提交的设置可行性研究报告包括以下内容：

（一）申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码：

（二）所在地区的人口、经济和社会发展等概况：

（三）所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率：

（四）所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析：

（五）拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径：

（六）拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制：

（七）拟设医疗机构的组织结构、人员配备：

（八）拟设医疗机构的仪器、设备配备：

（九）拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：

（十）拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案：

（十一）拟设医疗机构的通讯、供电、下水道、消防设施情况；

（十二）资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）：

（十三）拟设医疗机构的投资预算：

（十四）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析。

并附申请设置单位或者设置人的资信证明。

申请设置门诊部、诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站、村卫生室（所）、护理站等医疗机构的，可以根据情况适当简化设置可行性研究报告内容。

规定提交的选址报告包括以下内容：

（一）选址的依据：

（二）选址所在地区的环境和公用设施情况：

（三）选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位布局的关系

（四）占地和建筑面积：两个以上法人或者其他组织共同申请设置医疗机构以及由两人以上合伙申请设责医疗机构的，除提交可行性研究报告和选址报告外，还必须提交由各方共同签署的协议书。

...

关于申请变更医疗机构名称的请示

请示是下级机关向上级机关请求指示或批准的呈请性、期复性公文。

一、标题：制发机关名称+事由+请示。

二、正文：请示的原因：陈述情况，阐述理由，讲情必要性和可能性，最后用“为此，请示如下”。

请示的事项：写明请示要求，如请求物资要写明品名、规格、数量，请求资金要写明金额。

三、结尾语：多用“上述意见，是否妥当，请指示”。

“特此请示，请予批准”，“以上请求，请予审批”，“以上请示，请予批复”，“以上请示，如无不妥，请批转各部门执行”等语。

注意事项：一文一事；一个主送机关；逐级请示。

...

医院变更申请书怎么写

1、关于法定代表人变更的决议文件；

2、关于股东出资比例变更的决议文件；

3、涉及到医院章程变更的，要准备医院章程修正案；

4、变更后新法人的身份证复印件；

5、去工商填写——企业变更表

6、股权转让协议；

7、新股东营业执照复印件最好到工商行政管理部门及卫生行政主管部门咨询具体事宜。

...

医疗机构变更名称申请申请原因和理由如何写

封面按《医疗机构执业许可证》填写，申请日期填目前的日期，

（一）申请变更登记事项内，原核准登记事项栏按《医疗机构执业许可证》填写（法人栏填原法人名字），申请变更登记事项栏只填写申请变更的内容，法人那栏填需要变更的法人名字，核准变更登记事项及核发《医疗机构执业许可证》及归档公告情况由卫生行政部门填写注意：诊所法人变更，变更的法人必须有执业医师证。

医疗机构法人变更需要哪些材料

1、由医疗机构现任法人代表和拟任法人代表共同签署的《医疗机构申请变更登记注册书》

2、申请变更登记的原因和理由及相关证明

3、《医疗机构执业许可证》副本及正本的原件及复印件（加盖红色公章）

4、拟任法人代表个人材料（法定代表人任命书、身份证及复印件、简历、在编证明或非公职人员等相关证明）（验证后退回原件）

5、拟任法人代表名下的，能满足该机构设置时投资预算的资信证明。

6、提供的个人资料真实性的保证书；（加盖单位公章）

7、委托他人办理的还应提供委托书以及代理人的身份证明。

（加盖单位公章）

法人变更申请书 篇3

我新化县燎原海军加油站其法定代表人由游克行同志担任，该同志对工作任劳任怨，为该站的经营管理和经济发展做出了贡献，但因我站扩大了建设规模，加大了工作量，因现任法人年老（已过80岁）体弱、多病缠身，不能适应工作的需要，我们根据法人的意愿同意法人进行变更，拟定新任法人为刘旭章，今特申请前来，请求批准变更为感！

新化县燎原海军加油站

20xx年6月8日

委托书

为有利于新化县燎原海军加油站的工作，将我现任本加油站法定代表人及职能职责委托给刘旭章同志担任和履行。

委托人：

20xx年6月8日

法人认定书

经商定，同意游克行同志辞去新化县燎原海军加油站法人职务，认定刘旭章同志为该站新任法定代表人，从20xx年7月1日起履行。

新化县燎原海军加油站

20xx年6月8日

法人变更申请书 篇4

尊敬的领导：

我新化县燎原海军加油站其法定代表人由游克行同志担任，该同志对工作任劳任怨，为该站的经营管理和经济发展做出了贡献，但因我站扩大了建设规模，加大了工作量，因现任法人年老（已过80岁）体弱、多病缠身，不能适应工作的需要，我们根据法人的意愿同意法人进行变更，拟定新任法人为刘旭章，今特申请前来，请求批准变更为感！

致此

敬礼！

申请人：新化县燎原海军加油站

XXXX年XX月XX日

请假的申请书(系列4篇)

申请书范文网主题阅读推荐：“请假申请书”。

如今社会人们的思想也在不断进步提升，工作或生活中需要用到申请书的场合也越来越多。申请书顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。如何写一份正规合格的申请书呢？下面由栏目小编帮大家编辑的《请假的申请书》，请继续阅读本文相关内容！

请假的申请书【篇1】

xx厂长：

您好！

本人对我们xxxx厂一向保持高度的热情，只是我是个怕热不怕冷的人。现在的天气让我度日如年，身上长起红点发痒难受，整晚抓痒到几近天亮，早上上不班，对我个人在厂里产生严重的负面影响。这对我个人的身体、心理伤害都很大。

所以我想请假两个月回家休息，希望你们能理解、能批准。谢谢！

申请人：

20xx年xx月xx日

请假的申请书【篇2】

xxx：

本人xx年x月x日剖腹产一对双胞胎男孩(两个男孩)，产后出血，现在孩子4个月，产假已到期，由于是双胞胎及家庭不是很富裕，没有条件请育儿嫂，只能和我的家人照顾孩子，有时饭都吃不上，暂时无法回到工作岗位，请领导谅解，批准我的假期，如果不是两个孩子，我是不会为公司领导添麻烦的。烦请领导能体谅我的难处。

另：据我了解《劳动法》的一些有关保护哺乳期妇女相关利益的材料，请领导过目，希望领导于情、于理、于法都能同意我的请求《劳动法》第29条规定，用人单位不得在女职工孕期、产期、哺乳期解除劳动合同。《关于贯彻执行》若干问题的意见第34条规定：除劳动法第25条规定的情形外，劳动者在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期限届满，用人单位不得终止劳动合同。劳动合同的期限应自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止。

《妇女权益保障法》第二十六条规定“任何单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由，辞退女职工或者单方面解除劳动合同”;《劳动法》在第二十九条中还规定：女职工在孕期、产期、哺乳期内，用人单位即使在经济性裁员和企业客观情况发生重大变化时，也不得解除劳动合同;同时原劳动部在《关于〈劳动法〉若干条文的说明》和《关于贯彻执行《劳动法》若干问题的意见》中均规定：女职工的劳动合同在孕期、产期、哺乳期内到期的，应自动延续到女职工“三期”届满为止。

此致

敬礼!

请假人：

20xx年X月X日

请假的申请书【篇3】

尊敬的领导：

您好!!本人***(姓名)，于**年**月入司，在公司的工作这段时间，本人深深被单位的企业文化所吸引。受公司企业文化的熏陶，本人深知，作为一个年青人，除工作，仍然需要不断地学习，充电，以便个人能力提高，为自己将来职业身崖规划打下坚实的基础。所以，本人于**年**月参加会计资格证书的培训，将于**年**月考试，出于每次培训时间为每周星期天，所以本人现申请在本人培训的这段期间(注名具体时间)内，如公司不是很忙的情况下，本人周末可以不用加班!当然，如果因公司有紧急事宜或任务须处理，本人将以工作为重，第一时间赶到公司!

盼望领导能给我一个学习的机会!!!!谢谢!!!

望领导批准!!!谢谢!!

申请人：

日期：

请假的申请书【篇4】

年 月 日

注：1、教师请假须填写《教师请假申请表》，履行请假手续，一天以内（含一天）经教务主任批准，一天以上三天以内（含三天）经分管教学校长批准，三天以上十天以内须经校长批准，十一天至十四天由班子研究决定批准，超过十五天报教育局批准。假满返校要及时到教务处履行销假手续。

2、突发事件需请假，可先电话告知，经相关领导批准，并在返岗后第一时间补办请假手续。

3、假期时间不好预计的可先请一段时间假，需延长假期的经领导批准后回学校补办请假条。

文章来源：http://m.swy7.com/a/5155513.html

更多