你可能会喜欢这本个人延期申请书,相信能对大家有所帮助。在法律与规定深入人心的现代社会中,我们每个人在平日里都可能要接触到申请书。申请书需要清楚且具体,有一定的事实依据。
申请人:_________________武汉市土地整理储备中心
地址:_________________武汉市江岸区
被申请人:_________________陆某,男,19xx年_____月_____日生,苗族,农民,湖北省某县人,住湖北省某县高乐山镇。
请求事项:_________________请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:_________________关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案,业经武汉市江汉区人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期举证。
此致
武汉市江汉区人民法院
申请人:________________
代书人:________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
申请人:xxx,男,汉族,xx岁,电话:xx
申请事项:
请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由:
XX年XX月XX日,申请人收到了贵院受理的王××诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的'《传票》。但由于XX,因此出庭应诉需要一定的准备时间,按照法律规定,希望贵院给予申请人至少30天的举证时间,故有如上所请。
此致
XX区人民法院
申请人:
申请日期:
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响
在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。
七、台风及雨水季节的影响
因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬!
施工单位
20xx年7月5日
xx市工商行政管理局:
我xx有限公司(注册号:xxxxxxx),由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途,导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20xx年x月x日到期,故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继,且全体股东承担连带法律责任。望批准!同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年x月x日
______国税局:
_____年______月,我公司实现产品销售收入______万元,销项税额______元,进项税额________元,应纳增值税________元,已向贵局申报并开具纳税交款书,限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期,银行同意先还款后再贷款,加之上月销货款中有______万元未收回,故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况,给予延期__个月缴纳本月税款。
当否,请批示。
__________________公司
______年_____月_____日
__银行股份有限公司__支行:
我单位于20__年6月16日收到,__有限公司支付的一份银行承兑汇票。出票人:北京北开电气股份有限公司。收款人:__有限公司。付款行:__银行__支行。出票日期:20__年3月28日。到期日期:20__年9月27日。汇票号码为:3080005392019400金额:伍万元整,因我单位财会人员书写失误,造成未能按期办理兑付手续,请贵行给予谅解,因失误引起的一切经济纠纷由我单位负全部责任。
财务印鉴章:
__包装厂
20__年10月12日
申请人:____________
法定代表人:____________
地址:____________
申请事项:
请求贵仲裁委延期开庭审理____________诉申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由:
申请人与____________劳动争议一案,贵仲裁委定于________年________月________日上午开庭审理。申请人负责本案件的委托代理人于________年________月________日,因公事去外地出差,确实无法按期参加本案的开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的`权利,特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。
此致
敬礼!
____________仲裁委员会
申请人:________________
________年________月____日
由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求,现我司将具体导致工期延后原因做出分析,并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下:
本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层,正负零以上为14层,其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业,2层为商业及餐饮,3层为商业、餐饮及康体会所,4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。
本工程占地面积大,地下水较多,流沙现象严重;由于为酒店工程,因此分包单位较多,且工期紧张,在施工过程中各分包单位需穿插施工,协调难度相对比较大;再者由于设计的原因,图纸变更频繁,工程量增加较多,且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。
本工程合同约定具体的开工时间按开工报告,总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为10月28日,按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为20XX年4月9日。
本着实事求是的原则,现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下:
(一)、基础±0.00以下:按合同计划完成时间为2010年1月15日,实际完成时间为2010年5月1日,比合同时间延后105天,原因如下:
1、我司虽于2010月28日进场,但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日,工程桩还没有全部施工完成,工程桩第三方检测也还没有检测,(最终检测完成时间为2010年1月22日,此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工,从而使得基础工程严重拖后,由于此项原因直接影响工期50天。
2、我司在进行承台施工时,由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用,导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层,从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙,使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题,但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。
3、我司自年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起,便一直处于频繁的设计修改之中,使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改,基本都是
在电子版基础上施工,导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进,直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)
(二)、群楼四层以下工程:按合同计划完成时间为2010年3月16日,实际完成时间为2010年6月10日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的工期延误10天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)
2、为了加快速度,抢期施工,我司对砌体工程作了特别人员安排和部署,即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组,但正当裙楼砌体完成约70%时,贵司于2010年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到2010年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失,虽极力补救,但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。
3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详2010年1月28日蓝图与2010年6月30日蓝图可对比查阅),由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟,裙楼验收时间也相应推迟,尽管我司对此部分工程正积极增加人员,抢期施工,但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的。
(三)、塔楼结构施工阶段:按合同计划完成时间为2010年6月4日实际完成时间为2010年10月21日。
1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行,有局部还造成返工情况,由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令
LNTD/LOTD/PM/I-079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)
2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求,对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦,特别是十三,和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟,装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。
由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误,虽经我司多方努力工期还是延误了134天。
(四)、精装饰施工及竣工验收阶段:按合同计划完成时间为20XX年4月9日,实际完成时间为20XX年4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为20XX年12月30日。
1、由于增加塔楼内墙抹灰工程,增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。
2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天,公寓精装单位的进场时间为2010年11月15日,酒店精装单位进场时间为20XX年4月1日。
3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工,虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)
4、贵司的专业分包单位确定时间较晚,材料定版时间过长,贵司供应的甲供材料也经常拖延,装饰图纸审核时间过长,导致工期延后50天。
5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)
本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。
综上所述,虽然我司在施工过程中遭遇种种困难,但贵我双方始终保持着良好的沟通,同时我司不惜一切代价,采用各种措施,抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作,为酒店试运营提前了时间。
本着实事求是、合作共赢之原则,希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间20XX年4月22日,望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信,为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。
由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程,于 年 月 日开始施工,计划竣工时间为 年 月 日,总工期270日历
天,该工程实际于月日开工,计划年 日竣工验收,总工期270天,超过合同工期30天是以下原因造成:
1、因今年二、三月份雨水天气较多,导致基坑积水,挖机无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,机械台班停工半个月,同时接监理工程师通知,该段时间暂停施工,共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天气较多,导致工人无法正常施工,故因降雨无人施工共延期15天。
申请人:
申请人:干强,19xx年1月21日出生,男,汉族,住成都体育学院9-4-2-3,身份证号:电话:
申请事项:
请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。
事实和理由:
20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告,本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同,并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼,同时,何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定,裁定一审中干强撤诉,并对何可提出的反诉进行了审理,20xx年8月31日,作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。
20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉,此案正在审理过程中,案号为【(20xx)成民终字第6372号】。
现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实,上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题,无法立案。
为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决,现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号】案件延期开庭审理,申请延期时间为3个月。
此致
xx区人民法院
20xx年x月x日
申请营业执照延期报告
工商局各位领导:
我******(注册号:******),由于我院特种行业许可证交由边防派出所统一办理年审,一直没有年审完毕,导致营业执照迟迟不能年审。年审日期已临近。特申请贵局给予延期年审,望批准!同时也感谢贵局多年来的关照。
此致
敬礼!
********************公司
2012年6月27日
企业延期年检委托代理人的证明
委托代理人姓名: *****联系电话:1***********88传真电话: ************委托事项:□ 提交企业延期年检申请书。
委托权限:□同意委托代理人修改企业延期年检申请书的填写错误。指定或者委托的有效期限:
自 2012年6月27 日至2012 年 6月 30日
****************公司
2012年6月27日
申请人:_________________,住所地:_________________。
代理人:_________________,_________________事务所律师,联系电话:_________________
请求事项:
关于湖南省花垣县人民法院受理的__________)花民初字第__________号__________与申请人商品房预售合同纠纷一案,现因申请人取证困难,无法按期出庭,请求法院至少延期一个月开庭。
事实和理由:
贵院受理的__________与申请人商品房预售合同纠纷一案,本案中证据申请人没有掌握,因申请人取证困难,其证据不完整不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,依据《民事诉讼法》第一百四十六条第三款规定“(三)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;”,特申请法院延期开庭。
此致
湖南省花垣县人民法院
_____年_____月_____日
时代的车轮滚滚向前,我们撰写申请书的频率也越来越高,申请书一般由申请内容和文种名共同构成,如何写申请书才能符合要求呢?为此,编辑特意呈上“延期审理申请书”,请阅读,或许对你有所帮助!
申请人:x律师事务所律师x
联系方法:x
申请事项:延期审理。
申请理由:作为x故意伤害一案的辩护人,本人在阅卷和调查过程中发现x、x和x酒后寻衅滋事,肆意殴打x,并将x打成颅底骨折,经法医鉴定,x所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定,应当寻衅滋事罪追究x、x和x刑事责任,与本案并案处理。
但据本人了解,x市公安局x分局正在侦办此案。本人认为,本案单独对x提起公诉,而未对x、x和x提起公诉,这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符,遗漏了应当被追究刑事责任的人,不利查明案件事实和公正审理本案。为此,本人将向x市x区人民法院提出申请,要求公诉机关在本案中同时对x、x和x提起公诉。在此情形之下,本人特向贵院提出延期审理申请,请予准许。
此致
申请人
x年x月x日
致xxx市劳动仲裁委员会
申请人:xxxxxx有限公司
请求事项:
申请延期开庭审理我公司与xxx的劳动争议一案
申请理由:
我公司与xxx劳动争议一案,xxx市劳动仲裁委员会受理,并定于xxx年xxx月xxx日xxx时开庭审理。我公司法人代表xxx因出差在外地(或具体可行的理由),无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的'权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,特请求xxx市劳动仲裁委员会推延本案开庭审理日期xxx天。
此致
xxx劳动仲裁委员会
申请人:xxxxxx有限公司
20xx年xxx月xxx日
申请人:x,男,汉族,x岁,电话:x
申请事项:
请求贵院延期开庭审理王x诉申请人离婚纠纷一案。
事实和理由:
x年10月26日下午4时,申请人收到了贵院受理的王_诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是,申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议,而11月8日正好是星期四,另申请人由于不愿意与王x离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务,因此出庭应诉需要一定的准备时间,按照法律规定,希望贵院给予申请人至少30天的举证时间,故有如上所请。
此致
xx区人民法院
申请人:
申请日期:
申请人:xx,男,xx岁,xx族,xx省xx市人,私营企业业主,现住xx市xx区xx路xx号。
请求事项:xx
对于申请人与xx对外经济贸易公司xx购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。
事实和理由:
申请人与xx对外经济贸易公司间xx购销纠纷,你会定于xx年xx月xx日上午开庭审理。申请人于xx年xx月xx日至xx月xx日在xx省xx市考察,原定于xx月xx日返回。
因xx省xx市至xx省xx市的部分铁路塌陷,火车无法正常运行,使申请人无法按时返回xx市参加开庭,为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
申请人:xx
xx年xx月xx日
申请人:___________________律师事务所______________律师。
通讯地址或联系方法:_____________________________________________
申请事项:延期审理。
申请理由:作为______________________案_________________________人__________________委托的辩护人(代理人)。本人认为:______________________________________________________________________________________
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,特提请法庭延期审理。
此致
_____________人民法院
申请人:(签名)
律师事务所:(盖章)
XX年XX月XX日
申请人:xxx宾馆
法定代表人:xxx,该宾馆总经理。
地址:xxx58号
申请事项:
请求贵仲裁委延期开庭审理xxx诉申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由:
申请人与xxx劳动争议一案,贵仲裁委定于xxx年xx月xx日上午开庭审理。申请人负责本案件的委托代理人于xxx年xxx月xx日,因公事去外地出差,确实无法按期参加本案的开庭审理。延期审理申请书。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。
此致
xxx仲裁委员会
申请人:xxxx宾馆xxx年xx月x日
延期审理申请书由六部分组成:
1.本申请书名称。应写明:延期审理申请书。
2.申请人基本情况。如系公民应写明:姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业、工作单位与职务、地址等。如系法人应写明:单位名称、地址、法定代表人姓名、职务
3.申请人申请何案延期审理。应写明:申请人对何法院何时何:芋号案由的案件提出申请请求延期审理。
4.请求事项。请求X X人民法院对X X X诉X X X何种案由案件延期审理
5.事实与理由。写明申请人申请延期审理的案件事实与理由。写明使案件延期审理的具体内容。
6.结尾。写四项内容
①本申请书提交的人民法院的名称。
②附件及份数。
③申请人签名盖章。
④申请年月日。
延期审理申请书的写法
主要用说明方法阐明申请延期审理的事由,要注意简明扼要、实事求是、文字简约。
延期审理申请书的格式
延期审理申请书
申请人:姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯,职业、工作单位与职务、地址等。如系法人或者其他组织,写明单位名称、地址、法定代表人姓名与职务。
延期审理申请书
申请人:姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯,职业、工作单位与职务、地址等。如系法人或者其他组织,写明单位名称、地址、法定代表人姓名与职务。
申请人 对 人民法院 年 月 日() 字第 号 提出延期审理申请。
请求事项:
事实与理由:
此致
人民法院
附:附件名称与人数。
申请人: (签名盖章)
年 月 日
申请人:______________,男,__________族,__________岁,电话:______________。
申请请求:_________________请求依法延期开庭审理申请人诉_______________民事纠纷一案。
事实和理由:_________________
申请人与__________纠纷一案,已经贵院受理,并定于__________年_____月_____日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等),不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第146条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
敬礼!
_______________人民法院
申请人:______________
特别授权代理人:______________
____________年_____月_____日
申请人:河南某某有限公司,住所地郑州。
法定代表人:张某某,总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(x)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则x年6月30号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
郑州高新技术产业开发区人民法院
申请人:河南某某有限公司
申请日期:x年6月10日
申请人:贾x,男,x岁,x族,x省x市人,私营企业业主,现住x市x区x路x号。
请求事项:x对于申请人与x对外经济贸易公司x购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。
事实和理由:
申请人与x对外经济贸易公司间x购销纠纷,你会定于x年x月x日上午开庭审理。申请人于x年x月x日至x月x日在x省x市考察,原定于x月x日返回。
因x省x市至x省x市的部分铁路塌陷,火车无法正常运行,使申请人无法按时返回x市参加开庭,为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致x市仲裁委员会
签名:
日期:年月日
附:x省x铁路局出具的书面证明一份
社会在不断的变化和进步,工作中我们时不时就需要写申请书。申请书是一种私对公,并有求于公的信函。哪些申请书让人影响深刻呢?推荐你看看以下的延期申请书,仅供参考,欢迎阅读。
申请人:xx
被申请人:xx
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:关于申请人与被申请人之间纠纷一案,业经开化县人民法院立案受理,在答辩与举证期,(此处填写延期举证原因)。为保障申请人的诉讼权益,现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的`意见》第76条之规定,特请求法院准予延期(望延期日)举证。
此致
人民法院
申请人:xx
xx年xx月xx日
项目延期申请书是一种用于请求项目计划在原有完成日期之后延期的正式文件。这样的申请通常是由项目经理或项目团队提出的,因为他们认为在现有时间限制内无法完成项目的全部工作。在这篇文章中,我们将详细讨论项目延期申请书的重要性、构成和编写步骤,以保证你能够准确、清晰地表达你的申请。
一、申请书的重要性
项目延期申请书对于项目团队和业主来说都是非常重要的,因为它可以提供透明度和清晰度,以确保双方对项目计划的状态达成共识。这样的申请也防止了非正式的、口头协定的形成,确保了每个人都在同一条船上。以下是一些申请书的其他重要性:
1. 确定项目支持需求:如果预期的时间表不能为项目提供所需的支持,那么项目会面临失败的风险。项目延期申请书可以确保计划可以得到适当的支持。
2. 确定时间表和资源:如果项目估计时间太短,那么团队可能需要更多的人、资源和支持。申请延期可以帮助团队确定时间表和资源。
3. 确定预算:如果项目延期,那么预算也可能会受到影响。申请书可以帮助项目团队和业主了解財务的負擔和預算的影响。
二、申请书的构成
项目延期申请书的主要部分包括以下内容:
1. 项目概况: 在这一部分,申请书必须解释项目的目的、目标、时限、范围、之前已经完成的工作以及结果,并提供有关需要延期的原因。
2. 延期时间表: 在这一部分,申请书必须说明延期的期限和新的截止日期。
3. 项目延期影响的简要描述: 在这一部分,申请书必须说明在项目计划上延期的影响,包括资源、财务、技术方面等等。
4. 工作计划更新: 在这一部分,申请书必须说明更新的工作计划以及与之相关的时间和资源预算等信息。
5. 应对计划: 在这一部分,申请书必须说明将如何应对已经发生的和可能发生的问题,以及如何继续推进项目进展。
三、申请书的编写步骤
编写项目延期申请书需要遵循以下步骤:
1. 定义需要延期的原因:在开始写申请书之前,必须先确定项目延期的原因。必须清楚地说明原因,以便让业主和其他团队成员了解为什么需要申请延期。
2. 写下问题和影响:在申请书中,必须清楚地说明延期会产生的各种问题和影响。这可以帮助业主和团队成员了解问题的严重性。
3. 参考先前的计划:在申请书中需要参考先前的工作计划,以便说明仍需要完成的工作。 这里必须引用有关计划的详细信息,例如时间表,里程碑等等。
4. 提供解决方案:在申请书中必须提供解决方案,以便说明如何处理延期并避免未来类似问题。
5. 提交给业主:最后,可以把申请书提交给业主或关键干系人,需要保证申请书的内容简明扼要,表述清晰,以免引起误解或不必要的误解。
在撰写项目延期申请书时,务必清醒思考,遵循上述步骤并显摆出原因、影响、解决方案。这可以确保在项目完成之前达成一致,并付诸实践试验。
一、延期举证申请书提交时间
依据《证据规则》第三十六条规定,当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的',应当在举证期限内向人民法院申请延期举证,经人民法院准许,可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的,可以再次提出延期申请,是否准许由人民法院决定。所以,延期举证申请书一定要在举证期限内提交。
二、延期举证申请书格式
延长举证期限申请书
申请人:河南_____有限公司,住所地郑州高新技术产业开发区___号。
法定代表人:_____。
请求事项
关于______区人民法院(20___)开民初字第___号“被申请人_____诉申请人河南_____有限公司借款合同纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人_____诉申请人河南____有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则20___年___月__号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中_____最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《xxx民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
____区人民法院
申请人:河南___有限公司
20__年__月__日
填表日期:
1、就餐卡发放分类:属集团员工的发放临时就餐卡,其余外协单位一律发放白卡。
2、申请表:信息必须真实、完整、如有虚报信息,将立即注销,预缴成本费和餐卡押金不予退还;申请期限不超过一年;集团内部人员必须由所属联系部门出面申请办理;外协单位须由单位出面申办,个人申请概不受理。
3、证明材料:有临时卡的人员如需继续使用,须重新申办,申办时,需提供聘用员工合同基本信息页,有效期限页复印件,劳务派遣需提供劳务派遣协议,劳动合同基本信息页,有效期限页复印件,交流人员提供原单位开具原单位交流介绍信复印件,其他人员或由于特殊原因无法提供上述证明材料的人员,由申请单位、部门提供详细情况说明(需报公司领导审批),并提供个人有效证件(身份证、驾驶证、护照等)复印件,以上材料均逐一附于申请表后面。
4、持白卡人员,一律到小食堂(物流通道水渠边)或食堂就餐。
申请人:
日期:20xx年xx月xx日
由于社会生产力的不断进步,申请书与我们的日常工作息息相关。我们在撰写申请书的过程中需注意不同种类的申请书有着不同的格式,因此需要加以区分。那么,什么样的申请书才是规范的呢?我们推荐一篇题为“延期申请书”的文章,值得一读,谢谢阅读!
广州市xx区人民法院:
贵院(xx)穗越法民一初字第xxx号开庭传票我司已收悉,因我司委托代理人xxx律师事务所xxx律师于xx年x月x日在深圳市xxx区xxx法庭同样有庭要开,并且xxx法庭的传票签发在先。加之,开庭地点在深圳与广州两地,无法保证参加开庭的时间。
特此申请,请求贵院理解与支持,准许延期开庭!
申请人(盖章):xxx
xx年xx月xx日
申请人:_________________,男,汉族,_____年_____月_____日出生,住__________。电话__________
被申请人:_________________,女,汉族,_____年_____月_____日出生,住_______________
请求事项:
请求人民法院延期审理被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案。
事实与理由:
被申请人诉申请人离婚后财产纠纷一案,贵院在_____年_____月_____日已受理,原定于_____年_____月_____日上午开庭审理,现申请人因身体健康问题,无法按期到庭参加诉讼,现根据《民事诉讼法》第132条之规定,特申请延期审理,请求贵院批准。
此致
申请人:_________________
_____年_____月_____日
致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部
北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部
由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天(开工日期20xx年4月5日,竣工日期20xx年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。
2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。 特申请延期至20xx年10月20日,望批准!
信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程
襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部
20xx年5月28日
延期举证申请书(参考格式)
申请人:武汉市土地整理储备中心
地 址:武汉市江岸区四唯路6号
被申请人:陆某,男,1964年3月27日生,苗族,农民,湖北省某县人,住湖北省某县高
乐山镇龙坪村一组。
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案,业经武汉市江汉区人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关
于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期举证。此致
武汉市江汉区人民法院
申请人:武汉市土地整理储备中心
代书人:陈开宇
2007年12月17日
申请人:**冲压件有限公司
地 址:十堰市******路79号
请求事项:
请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:
张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案(2009年*民初字第***号),贵院受理后,确定了举证期限,即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实,因此,申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至,且收集证据遇到了许多困难,恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益,现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条、三十六条的规定,特请求人民法院准予延期举证。
此致
*******人民法院
申请人:**有限公司
200*年**月*日
证人出庭作证申请书
申请人:肖华忠、男、37岁、汉族、个体、住荣昌县☆☆镇交通东路31号 电话:136354☆☆6
被申请人:曹世新、男、52岁、汉族、务农、住荣昌县☆☆镇育民村四社
请求事项:
请求人民法院准予曹世新在张先兴与申请人买卖合同纠纷案中作为证人出庭作证。
事实和理由:
在张先兴诉申请人买卖合同纠纷案中,因曹世新系农机修理工,了解案件情况且愿意出庭作证。故根据最高人民法院《民事诉讼证据的若干规定》的有关规定,向贵院提出申请请
求曹世新作为证人出庭作证。
此致
荣昌县人民法院
申请人:肖华忠(签字)
二00六年二月十五日
XX市XX区人民法院:
贵院受理的原告XXXX科技有限公司诉被告XXX买卖合同纠纷一案,申请人XXX已于2014年8月29日签收了民事起诉状、应诉通知和举证通知,并通知申请人于2014年9月12日开庭审理,现因贵院指定的举证期限较短,申请人需要组织新的证据和证人出庭,加之恰逢国家法定节假日(中秋节),时间仓促,申请人暂时无法完成举证工作,为便于贵院查明案件事实,保障申请人的诉讼权益,现依据《民事诉讼法》第六十五条以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条之规定向贵院申请延期举证,望贵院予以准许。
特此申请。
申请人:
年月日
申请人:____________土地整理储备中心
地址:__________________
被申请人:陆某,男,19xx年3月27日生,苗族,农民,湖北省某县人,住湖北省某县高乐山镇龙坪村一组。
请求事项:_________________________________________。
请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:_________________________________________________。
关于申请人与被申请人之间人身损害赔偿纠纷一案,业经____人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现作为本案基础事实的房屋拆除工程涉及多方当事人,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期举证。
此致
敬礼!
申请人:____土地整理储备中心
申请日期:20___年__月____日
申请人:网乐互联(北京)科技有限公司
地 址:北京市东城区东之门外大街46号706室
法定代表人:陈崇金该公司董事长
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。
事实与理由:关于网乐互联(北京)科技有限公司与世纪龙信息网络有限公司、中国电信股份有限公司广州分公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案,现经广州市天河区人民法院立案审理,在庭审中,作为本案重要证据的律师函快递邮件投递结果因无法通过中国邮政速递物流股份有限公司官方网站查询,故申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调查上述相关证据,为保障申请人的诉讼权益,现依《民事诉讼法》64条,《最高院关于民事诉证据的若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期15个工作日。
此致
广州市天河区人民法院
申请人:
年月日
附快递单号:EQ865874605CSEQ865874588CS
根据年月***公司与**监理公司签订的的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位, 尽职工作,并且工期延长带来的经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。 委托人(甲方):
一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的的具体规定。
三. 本协议有效日期为: 年 月 日至 年 月 日, 费用按 ****结算的方式。
四. 监理费用: 总费用人民币 。按计算,包干价格为*****元人民币. 最后一月尾款在交工10日内一次付清。
成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
委托人(甲方):
如皋市国土局:
2014年11月18日,两个不明身份声称为你局工作人员的人私闯本户院中,扔下几张盖有你局公章的文件(附件一:如皋市国土资源局听证通知书)。因两人形迹可疑,本人即将报警时,他们拔腿就跑,本人对该通知的真实合法性、送达方式都有重大疑虑,但因该文件涉及本人重大权益,特致函你单位,如确属你单位发放,因一些法定事由存在,请你单位依法延期听证。
1、涉案的土地批文正在复议中,效力待定严重影响听证结果
该案中所涉的土地批文“江苏省人民政府作出的苏政地【2013】629号《关于如皋市2013年度第6批次城市建设用地的批复》”,本人已依法向省政府申请复议,9月19日寄出,迄今仍未得到答复。因本人有确凿的证据,该批文依法应予以撤销,该批文撤销之后,你单位的“责令交出土地”再无任何法律依据。故该批文对此听证影响十分重大,依法应延期至复议结果出来方可恢复听证。
2、你局未依法履行全面告知义务,导致本户对听证会参加人员情况不了解,严重影响本人依法行使权利。
《国土资源听证规定》第二十五条第二款规定“《听证通知书》应当载明下列事项:(一)听证的事由与依据;(二)听证的时间、地点;(三)听证员和记录员的姓名、职务;(四)当事人、拟听证事项的经办机构的权利和义务;(五)注意事项。
你局发放的《听证通知书》只告知听证主持人是李曼,但未依法告知听证员的姓名与职务,导致本户无法依法享有应有的申请回避等权利,请你局全面确定参会人员、听证人员并依法全面履行告知义务后,根据实际情况重新安排听证时间。
3、违法限制本人委托代理权
国土资源听证程序与民事诉讼程序根本不属于同一法律关系,听证行为不仅应了解其合法性,还应关注其合理性,你单位违法设定公民代理的.条件,是变相剥夺听证当事人的委托代理权。
4、违反公开听证的原则
《国土资源听证规定》第四条十分明确,依当事人的申请组织的听证,除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外,听证公开举行。你单位竟给本人发放了五张旁听证,违法给听证被通知人设定发放旁听证义务,荒谬至极。请你予以纠正后,再行通知听证时间。
综上所述,于情于理于法,你局都应延期举行听证,避免冤错,特根据《国土资源听证规定》之规定,依法延期听证!请你单位收到后予以书面答复,若不同意延期申请请释明理由,否则本人视同你单位认可本人延期申请。
申请人: 王
日期: 20xx年11月21日
_________人民法院:
关于_______(原告姓名或名称)诉_________(被告姓名或名称)_______(案由)一案,贵院于______年______月______日开庭审理的通知我已收到。现因_______(简要陈述请求延期审理的理由),特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条第______项之规定,申请人民法院延期开庭审理,请贵院审查批准。
申请人:________________
_______年______月_____日
请求事项:请求法院准予延期举证,以保障申请人的诉讼权利。 事实与理由:关于申请人与被申请人之间纠纷一案,业经区人民法院立案受理,在答辩与举证期间,申请人发现本案涉及的基础事实距今时间较长,知情人多已离职,且案情较为复杂,申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促,申请人无法收集和调
相关证据,【此处填写延期举证原因】为保障申请人的诉讼权益,现依《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》第76条、《最高院关于民事诉证据的'若干规定》33条、36条之规定,特请求人民法院准予延期(望延期日)举证。
一、现将本文书的制作要点介绍如下:
1.首部。
(1)注明文书名称;(2)延期审理申请人的基本情况。
2.正文。
(1)请求事项;(2)事实和理由。
3.尾部。
(1)致送仲裁机构名称;(2)申请人签名;(3)申请日期;(4)附项。
二、格式:
申请人:
请求事项:
事实和理由:
此致
仲裁委员会
申请人:
年月日
附:相关证据材料份
三、举一范例供制作时参考:
申请人:A,女,××岁,×族,××省××市人,××民营企业经理,现住××市××区××路××号。
请求事项:
对于申请人与××经贸公司货物购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请,并已被受理。现因申请人无法按期出庭,请求你会延期审理。
事实和理由:
(应祥述事实与理由,此略。)为保障申请人出庭参加仲裁活动,行使权利,特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致
××市仲裁委员会
申请人:A
××年××月××日
附:××省××部门出具的书面证明一份
申请人:_______________
法定代表人:_________________
公司在开发区投资建设_________,项目正处于工程在建阶段,____厂项目是开发区重点支持的重大项目之一。
申请事项:
关于(_____)____执字第______号执行通知书延期执行的申请。
案件事由:
________有限公司与_____中心签订了两份______制作合同,合同违约金约定是每日3%,合同是在制作完成后补签的`。后因债务问题向________区人民法院提起诉讼,经_________区人民法院一审审理把违约金调整为2%。制作费用为_______万多元,一审判决违约金费用约为____万元。_____________区人民法院已经把丰基公司诉前保全款项____________元强制划拨到_____________区人民法院执行庭财务账户。
此致
________人民法院
申请人:_________________
日期:_________________
我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工,20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。
延期主要原因:
1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。
6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
文章来源:http://m.swy7.com/a/5167195.html
更多